Travaux de Rénovation du parking Cathédrale à Rouen (Place de la Haute Vieille Tour)

Métropole Rouen Normandie

Le présent marché a pour objectif la réalisation de travaux pour le compte de Métropole Rouen Normandie. Ils concernent la rénovation du parking de la Cathédrale de Rouen. Le marché comporte des tranches optionnelles définies dans le cahier de consultation

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-08-05. L'appel d'offres a été publié le 2024-07-04.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2024-07-04 Avis de marché
2024-07-25 Avis de marché
Avis de marché (2024-07-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de Rénovation du parking Cathédrale à Rouen (Place de la Haute Vieille Tour)
Numéro de référence: 24-EPMD-SVMN-TxParkingCathédrale
Brève description:
Le présent marché a pour objectif la réalisation de travaux pour le compte de Métropole Rouen Normandie. Ils concernent la rénovation du parking de la Cathédrale de Rouen. Le marché comporte des tranches optionnelles définies dans le cahier de consultation
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de parkings 📦
Valeur estimée hors TVA: 3 516 248 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 4

1️⃣
Identifiant interne: 01
Titre: Génie civil et second oeuvre
Description du marché: Génie civil et second oeuvre
Informations complémentaires:
- Installation générale de chantier consistant en : - Travaux de création d'une couverture au niveau de la sortie escalier Sud ; - Travaux de béton armé ou maçonnerie pour création de nouveaux locaux d'accueil, du personnel et de stockage ; - Création d'un nouveau bâtiment d'accueil conforme aux plans d'architecte avec toiture végétalisée, façade en mur rideau, faux plafond et plancher. Les travaux comprennent également conformément aux plans de l'architecte : - La reprise de l'étanchéité de cette dalle contre le nouveau bâtiment ; - Une nouvelle recharge allégée pour obtenir un niveau Rdc horizontal à l'intérieur du bâtiment ; - La création d'un plancher, de cloisons intérieures et de faux plafonds ; - Travaux de renforcement structurel permettant la reprise des charges du bâtiment en Rdc. - Création d'un nouveau local de sprinklage, y compris création de la cheminée d'évacuation des gaz d'échappement ; - Réaménagement des rampes en Rdc ; - Travaux de terrassement : - Création d'une fouille blindée pour installation des réservoirs de l'eau de sprinklage ; - Pose des canalisations permettant l'approvisionnement des cuves et les liaisons entre les cuves et entre les cuves et le local. - Fourniture, pose et raccordement de la réserve d'eau enterrée (fondation, dalle de répartition en surface, etc.) au local sprinklage conformément aux plans ; - Rétablissement de la protection au feu de la dalle au -1 par flocage ; - Travaux de réparation des bétons et joints après un nettoyage complet du parc ; - Remplacement de l'ensemble des menuiseries (portes et trappes), y compris ragréage des cadrans des portes ; - Travaux de plomberie : raccordement des nouveaux sanitaires (cuisine, vestiaires et Wc public) aux canalisations existantes, y compris curage du réseau d'assainissement suivi d'une investigation avec passage caméra avant et après travaux ; - Fourniture et pose des nouveaux équipements sanitaires (lavabo, toilettes, douches) ; - Accessoires Pmr (bande podotactile et nez de marche) ; - Remplacement des mains courantes dans les cages d'escaliers ; - Mise en peinture tout support après préparation de celui-ci ; - Réalisation de l'étanchéité des rampes d'accès ; - Peinture de sol par résine ; - Signalisation (signalétique de sécurité et d'orientation, marquage au sol, vitrophanie et panneaux du code de la route) ; Nettoyage de fin de chantier
Afficher plus
Produits/services supplémentaires:
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
Adresse postale: Parking de la cathédrale - place de la haute vieille tour
Code postal: 76000
Ville: Rouen
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Seine-Maritime 🏙️
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Performances en matière de protection de l'environnement
Critère de qualité (pondération): 10
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 02
Titre: Electricité et Système Sécurité Incendie
Description du marché: Electricité et Système Sécurité Incendie
Informations complémentaires:
- Le raccordement électrique des installations de chantier et de la guerite provisoire du parking en surface ; - L'éclairage générale de chantier et la mise à disposition d'au moins 3 coffrets chantier à tous les étages ; - Dépose des équipements existants, y compris Tgbt ; - Dépose du groupe électrogène ainsi que la cuve à fioul ; - Mise en oeuvre des équipements électriques Cfo ; - Mise en oeuvre des équipements Cfa (vidéosurveillance, détection de la place, sonorisation d'ambiance et sécurité…) ; - Mise en place d'un système de détection automatique incendie de catégorie A avec un Ea type 1
Afficher plus
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 03
Titre: Sprinklage et colonne sèche
Description du marché: Sprinklage et colonne sèche
Informations complémentaires:
- Installation des motopompes de sprinkler dans le local dédié, y compris les armoires électriques et tableaux d'alarme ; - Raccordement à la cuve sprinklage ; - Fourniture et pose du réseau sprinkler dans tout le parking ; - Fourniture et pose des colonnes sèches au niveau des deux cages d'escalier
Afficher plus
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 04
Titre: Désenfumage et ventilation
Description du marché: Désenfumage et ventilation
Informations complémentaires:
- Ventilation des locaux divers : - Local d'accueil, bureau et sanitaire public ; - Vestiaire, cuisine et sanitaire du personnel ; - Locaux techniques ; - Mise en place d'un système de détection Gaz Co-No. - Ventilation mécanique (renouvellement d'air et gestion Co-No) ; - Désenfumage du parking
Afficher plus
Produits/services supplémentaires:
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-08-05 16:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-08-06 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés
Date d'ouverture: 2024-08-06 14:00:00 📅
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (inclus dans le Dc1) - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (inclus dans le Dc1) - Lettre de candidature pouvant prendre la forme de l'imprimé Dc1, mentionnant, le cas échéant, l'habilitation du mandataire par ses co-traitants ainsi que toutes les attestations sur l'honneur (Déclaration incluse dans le formulaire Dc1 : version à jour 04/2019) - Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement permettant de détailler la situation financière du candidat (Déclaration incluse dans le formulaire Dc2 version à jour : 11/2023) - Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (Dume) - Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (inclus dans le Dc1)
Afficher plus
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles (inclus dans le Dc2)
Capacité technique et professionnelle
- Liste des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années, en lien avec l'objet du marché, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat Pour le lot 1 : Opqibi 2113 - Maçonnerie (technicité supérieure) et béton armé courant ou équivalent Opqibi 2282 - Réparation d'ouvrages en béton armé (technicité confirmée) ou équivalent Opqibi 2412 - construction et structures métalliques (technicité confirmée) ou équivalent Pour le lot 2 : Qualifelec E3 installations électriques complexes Fntp 631 ou 632 ou encore 633 Pour le lot 3 :Certification Apsad If1 Pour le lot 4 :Opqibi 1311
Afficher plus
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
La durée du marché débute à la notification et s'achève à la fin de garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution prévisionnel des travaux est de 13 mois incluant la période de préparation. Les candidats peuvent proposer et optimiser un délai d'exécution/de livraison sans dépasser le délai maximum fixé par l'acheteur Aucune clause de garantie financière prévue. Une avance de 20% est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur à 50 000 euro(s) HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte d'engagement. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au CCAP. Budget principal de la Métropole Rouen Normandie
Afficher plus
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:
« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Metropole Rouen Normandie
Numéro d'enregistrement national: 20002341400101
Adresse postale: Le 108
108 allée François Mitterrand
Code postal: 76176
Commune postale: Rouen
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: MAYER-ROSSIGNOL Nicolas
Courrier électronique: demat.marches@metropole-rouen-normandie.fr 📧
Téléphone: 0232764422 📞
Fax: 0232764429 📠
URL: http://www.metropole-rouen-normandie.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.mpe76.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1493176 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1493176 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Le marché à tranches sera conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique uniquement pour le lot 1. Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le Code de la Commande Publique Ce marché fait l'objet d'une condition d'exécution relative à l'embauche de publics éloignés de l'emploi détaillée dans l'article 1.3 du cahier des clauses administratives particulières (Ccap). Tous les documents remis par les candidats devront être rédigés en Français. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître d'ouvrage. Le candidat devra proposer un mémoire environnemental répondant au(x) critère(s) environnemental(aux) tels que défini(s) dans le Règlement de Consultation conformément aux engagements du Spaser. Les critères « Valeur technique » , « délai d'exécution » et « Performances en matière de protection de l'environnement » font l'objet de sous-pondérations dont le détail est indiqué au règlement de consultation En cas d'égalité, la priorité sera donnée au critère prix, puis de la Valeur technique, puis du critère délai. Une visite de site est préconisée. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation. Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante : https://www.mpe76.fr sous la référence 24-Epmd-Svmn-Txparkingcathédrale Les offres devront être remises selon les prescriptions prévues au dossier de consultation. Début d'exécution : quatrième semestre 2024 Nous Vous Remercions De Ne Pas Tenir Compte De L'Adresse De Renseignement Complémentaire Indiquée Et Vous Invitons A Déposer Vos Questions Sur Aws
Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'enregistrement national: 598725
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Code postal: 76000
Commune postale: Rouen
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Téléphone: 0235583500 📞
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois de la publication ou de la notification de l'acte attaqué, tendant à obtenir l'annulation de cet acte détachable, conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, pouvant être assorti d'un référé-suspension tendant à obtenir la suspension de l'acte attaqué conformément à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. - un référé précontractuel de l'article L 551-1 du code de justice administrative depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, tendant à la suspension voire à l'annulation de la procédure de passation. - un recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans les deux mois suivant la publication ou la notification de la décision attaquée et tendant à son retrait. - un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le requérant n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables (CE, Ass., 16 juillet 2007 " Société Tropic Travaux Signalisation " req. No 291545 et CE, Ass., 04 avril 2014 " Département Tarn et Garonne " req. no358994). Les renseignements peuvent être obtenus auprès du Tribunal Administratif (coordonnées supra) Ou auprès de la Direction de l'achat Public (coordonnées I.1)
Afficher plus
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 131-405878 (2024-07-04)
Avis de marché (2024-07-25)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 3 516 248 EUR 💰
Description
Produits/services supplémentaires:
Champ d'application du marché

Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-08-19 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-08-20 14:00:00 📅
Conditions de passation du marché
Date d'ouverture: 2024-08-20 14:00:00 📅

Changements
Nouvelle valeur
Texte:
Remise des offres: Au lieu du 05/08/2024 à 16h00 au plus tard. Lire 19/08/2024 à 12h00 au plus tard.
Date d'ouverture des offres: Au lieu du 06/08/2024 à 14h00 au plus tard. Lire 20/08/2024 à 14h00 au plus tard.
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: ab0f0a08-8e3b-404e-aaa4-c12b045527e5-01
Source: OJS 2024/S 145-450700 (2024-07-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Normandie Haute-Normandie Seine-Maritime
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages de... Travaux de construction d'ouvrages Travaux de construction de parkings Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de câblage et d'installations... Travaux de plomberie