Travaux de démolition de 3 maisons individuelles et de construction de 40 logements collectifs - avenue V. Hugo à MERIEL (95630) - LOT N°4 : MODULES 3D

Val d'Oise Habitat

Travaux de démolition de 3 maisons individuelles et de construction de 40 logements collectifs - avenue V. Hugo à MERIEL (95630) - LOT N°4 MODULES 3D Lieu(x) d'exécution : 60/64 avenue Victor Hugo 95630 MERIEL Cette consultation fait l'objet d'un découpage en tranches, une tranche ferme et une tranche optionnelle : - Tranche ferme : Etudes : Finalisation des CCTP des autres lots avec lesquels le lot Modulaire aura des interfaces (Gros oeuvre - VRD/espaces verts - Serrurerie) et vis-à-vis des variantes proposées. Le titulaire du présent lot participera aux études avec l'équipe MOE pour la définition des prestations des autres lots et finalisera les études du lot Modulaire. - Tranche optionnelle n°1 : - La construction de modules de logements : Structure des modules (parois bois, compris isolation) Menuiseries extérieures Revêtements intérieurs (filière sèche proposée) : Équivalent plâtrerie/peinture en murs et plafond Revêtement de sol Plomberie (salle de bain préfabriquée proposée) Lots CVC Électricité CFO/CFA - Livraison et pose des modules. - Travaux de charpente : Fourniture et pose de la structure de charpente pour support couverture La tranche optionnelle sera affermie dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification du marché. Cet affermissement interviendra par le biais d'un ordre de service qui sera notifié au titulaire. Aucune indemnité de dédit en cas de non-affermissement des tranches optionnelles, ou d'attente en cas de retard dans l'affermissement des tranches optionnelles ne sont prévues. Les entreprises sont tenues de répondre à l'ensemble des tranches sous peine d'irrecevabilité de l'offre

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-10-21. L'appel d'offres a été publié le 2024-09-05.

Qui ?

• Val d'Oise Habitat

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction complète de maisons › Travaux de construction d'immeubles collectifs

Où ?

• Ile-de-France › Val-d’Oise
• Rhône-Alpes › Isère

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-09-05	Avis de marché
2024-10-07	Avis de marché

Avis de marché (2024-09-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition de 3 maisons individuelles et de construction de 40 logements collectifs - avenue V. Hugo à MERIEL (95630) - LOT N°4 : MODULES 3D
Numéro de référence: Travaux Mériel - Lot Modulaire
Brève description:

Brève description

Travaux de démolition de 3 maisons individuelles et de construction de 40 logements collectifs - avenue V. Hugo à MERIEL (95630) - LOT N°4 MODULES 3D

Lieu(x) d'exécution :
60/64 avenue Victor Hugo
95630 MERIEL
Cette consultation fait l'objet d'un découpage en tranches, une tranche ferme et une tranche optionnelle :

- Tranche ferme :

Etudes :
Finalisation des CCTP des autres lots avec lesquels le lot Modulaire aura des interfaces (Gros oeuvre - VRD/espaces verts - Serrurerie) et vis-à-vis des variantes proposées. Le titulaire du présent lot participera aux études avec l'équipe MOE pour la définition des prestations des autres lots et finalisera les études du lot Modulaire.

- Tranche optionnelle n°1 :

- La construction de modules de logements :
Structure des modules (parois bois, compris isolation)
Menuiseries extérieures
Revêtements intérieurs (filière sèche proposée) :
Équivalent plâtrerie/peinture en murs et plafond
Revêtement de sol
Plomberie (salle de bain préfabriquée proposée)
Lots CVC
Électricité CFO/CFA

- Livraison et pose des modules.

- Travaux de charpente :
Fourniture et pose de la structure de charpente pour support couverture

La tranche optionnelle sera affermie dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification du marché. Cet affermissement interviendra par le biais d'un ordre de service qui sera notifié au titulaire.

Aucune indemnité de dédit en cas de non-affermissement des tranches optionnelles, ou d'attente en cas de retard dans l'affermissement des tranches optionnelles ne sont prévues.

Les entreprises sont tenues de répondre à l'ensemble des tranches sous peine d'irrecevabilité de l'offre

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'immeubles collectifs 📦
Description
Identifiant interne: T-PF-1521148
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'immeubles collectifs 📦
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Adresse postale: 1 avenue de la Palette
Code postal: 95031
Ville: Cergy
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Val-d’Oise 🏙️
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-10-21 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-10-22 10:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Siège de Val d'Oise Habitat
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2024-10-22 10:00:00 📅
Lieu: Siège de Val d'Oise Habitat
Facturation électronique: Requise

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Se référer au règlement de la consultation
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de la consultation
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:

« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Val d'oise habitat
Numéro d'enregistrement national: 47831786000029
Adresse postale: 1 avenue de la Palette
Code postal: 95031
Commune postale: Cergy
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: LEPLUS Séverine
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: 0134416464 📞
URL: https://www.valdoisehabitat.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://agysoft.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1521148 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1521148 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Ce lot n°4 est lancé avant les autres lots prévus pour ce chantier. Les autres lots de la consultation qui seront lancés ultérieurement seront les suivants : 01 Désamiantage - Démolitions 02 Terrassements - Vrd - Enrobés 03 Gros oeuvre 05 Couverture 06 Revêtement de façades 07 Serrurerie - Métallerie 08 Espaces verts - Clôtures Le titulaire du lot n°4, modules 3d, participe pleinement à l'élaboration du Pro des autres lots avec lesquels le lot Modulaire aura des interfaces (Gros oeuvre - Vrd/espaces verts - Serrurerie) en appui du Moe lors de la tranche ferme de ce marché. En outre, des Pse facultatives sont prévues. Dans l'hypothèse où les Pse n°1 (Couverture) et n°2 (Revêtement de façades) du présent marché seraient signées, les lots 5 et 6 précités ne seront pas lancés

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d'enregistrement national: 1065123
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil
Code postal: 95027
Commune postale: Cergy-Pontoise
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: 0130173400 📞
Fax: 0130173459 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 175-539948 (2024-09-05)

Avis de marché (2024-10-07)
Objet
Description
Durée de l'accord: 16 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2025-02-11 📅

Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-11-04 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-11-05 10:00:00 📅
Conditions de passation du marché
Date d'ouverture: 2024-11-05 10:00:00 📅

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Numéro d'enregistrement national: 68695
Région: Val-d’Oise 🏙️

Informations complémentaires
Organe de révision
Numéro d'enregistrement national: FC0A37D8-096A-4AC5-EBDAE2B6E6A8AAE6
Région: Val-d’Oise 🏙️

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: PROCEDURE
Nouvelle valeur
Texte:

Remise des offres: Au lieu du 21/10/2024 à 14h00 au plus tard. Lire 04/11/2024 à 14h00 au plus tard.

Date d'ouverture des offres: Au lieu du 22/10/2024 à 10h00 au plus tard. Lire 05/11/2024 à 10h00 au plus tard.

Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: 62475425-1f38-4504-af4b-0aafe659c0a9-01
Source: OJS 2024/S 196-606340 (2024-10-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)

Travaux de construction complète de maisons (19)

Travaux de construction d'immeubles collectifs (17)

Travaux de construction d'appartements