Travaux d'extension et de renforcement des réseaux d'eau industrielle et d'eau potable

Syndicat de l'eau du Dunkerquois

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-05-27. L'appel d'offres a été publié le 2024-04-18.

Qui ?

• Syndicat de l'eau du Dunkerquois

Qu'est-ce que c'est ?

• Ouvrages annexes pour canalisations d'eau › Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-04-18	Avis de marché

Avis de marché (2024-04-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'extension et de renforcement des réseaux d'eau industrielle et d'eau potable
Numéro de référence: 04/2024
Brève description:

Travaux d'extension et de renforcement des réseaux d'eau industrielle et d'eau potable

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 📦
Valeur estimée hors TVA: 2 900 000 EUR 💰
Description
Identifiant interne: 04/2024
Description du marché:

Dans le cadre des opérations menées par le GPMD pour le projet CAP2020, le Syndicat de l'Eau du Dunkerquois doit procéder aux travaux suivants : -pose d'un nouveau réseau d'eau potable entre les communes de Loon-Plage et Gravelines pour maintenir la liaison hydraulique entre ces deux communes, l'ancienne conduite située RN1 devant être abandonnée ; -pose d'une nouvelle conduite d'eau industrielle permettant le maillage des branches de réseau Est et Ouest, sécurisant ainsi la desserte et permettant de raccorder les futures implantations industrielles projetées sur le territoire.

Informations complémentaires:

La durée du marché est fixée à 10 mois à compter de la notification. Sont inclus dans la durée du marché les délais d'exécution mentionnés ci-après : Le délai d'exécution de la période de préparation est de huit (08) semaines maximum. Le délai d'exécution de la période de travaux est de vingt (20) semaines maximum. Les délais d'exécution courent à partir de la date fixée dans chaque OS de démarrage. A titre purement informatif, la phase préparation est susceptible de commencer début juillet 2024 et la phase travaux début septembre 2024. Une visite d'une durée de 2h00 afin de présenter le contexte de l'opération et les contraintes de terrain sera réalisée. La présence des candidats est facultative mais vivement conseillée. Un procès-verbal des questions-réponses sera réalisé et communiqué à l'ensemble des candidats via la plateforme marchés-sécurisés. Le lieu de rendez-vous est fixé comme suit : Mardi 14 MAI 2024 de 14H30 à 16h30 au sein des locaux du SED : Immeuble Les trois Ponts, 257 rue de l'école maternelle, 1er étage, 59140 DUNKERQUE. Pour toute information concernant la réunion, contacter le 03.28.66.86.02 et demander le service de la commande publique.

Site principal ou lieu d'exécution:

Le lieu d'exécution des travaux est l'emprise du projet CAP2020 porté par le Grand Port Maritime de Dunkerque (notamment les communes de Saint-Georges-sur-l'Aa 59532, Loon-Plage 59359, Craywick 59159 et Gravelines 59273).

Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Nord 🏙️
Durée de l'accord: 7 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2024-07-05 📅
Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Valeur technique jugée sur la base du mémoire : -Analyse du contexte, des contraintes et des points particuliers de l'opération ; méthodologie détaillée proposée pour la réalisation des travaux (sur 20 points) -Cohérence et adéquation du calendrier prévisionnel de travaux (sur 10 points) -Moyens humains et notamment expérience des conducteurs de travaux, chefs de chantier et chefs d'équipe, y compris attestations de qualifications des soudeurs (sur 10 points) -Moyens matériels prévus pour l'exécution des travaux (sur 5 points) -Plan de contrôle interne (fréquence et type de contrôle) spécifique au chantier (sur 5 points) -Mesures prises en matière de sécurité et de protection de l'environnement adaptées au chantier au regard des contraintes spécifiques précisées dans le CCTP (sur 10 points).
Critère de qualité (pondération): 60
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:

Procédure adaptée, art R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique.

Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-05-27 11:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 90 jours
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations ✅
Conditions de passation du marché
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Voir article 13.1 du règlement de la consultation.
Conditions de participation
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les prestations du marché sont réglées par application d'un prix global et forfaitaire.

Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:

Cas d'exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du Code de la commande publique.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Syndicat de l'eau du dunkerquois
Numéro d'enregistrement national: 25590050800037
Adresse postale: 257 rue de l'école maternelle
Code postal: 59140
Commune postale: Dunkerque
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Service de la commande publique
Courrier électronique: fpauwels@leaududunkerquois.fr 📧
Téléphone: 0328668602 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: www.marches-securises.fr 🌏
URL de participation: www.marches-securises.fr 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Le présent avis de publicité est complété par le règlement de la consultation téléchargeable gratuitement sur le site du profil acheteur du SED. En cas de contradiction entre le présent avis de publicité et ledit règlement de la consultation, ce dernier prévaudra. Les prestations similaires à celles du présent marché pourront être attribuées au même titulaire par un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions prévues à l'article R2122-7 du Code de la commande publique.

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de lille
Numéro d'enregistrement national: 175 900 034 00026
Adresse postale: 5 RUE GEOFFROY SAINT-HILAIRE
Code postal: 59000
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: 0359542342 📞
Organe de révision
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

Les voies et délais des recours sont : -Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat ; -Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat ; -Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 079-237334 (2024-04-18)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Ouvrages annexes de pipelines et de câbles (>20)

Ouvrages annexes pour canalisations d'eau (>20)

Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau (7)