Suppression d'un tronçon de la voie ferrée des huttes
Grand port maritime de Dunkerque
Suppression d'un tronçon de la voie ferrée des huttes
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2024-06-21. L'appel d'offres a été publié le 2024-05-17.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Ouvrages ferroviaires › Chemin de fer interurbain › Travaux de construction de voies
- • Ouvrages ferroviaires › Chemin de fer interurbain › Travaux de signalisation ferroviaire
- • Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2024-05-17 | Avis de marché |
| 2024-06-18 | Avis de marché |
Avis de marché (2024-05-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Suppression d'un tronçon de la voie ferrée des huttes
Numéro de référence:
Brève description: Suppression d'un tronçon de la voie ferrée des huttes
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de signalisation ferroviaire 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Voie ferrée
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché: Voie ferrée
Produits/services: Travaux de démolition 📦
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Gestion, valorisation et élimination des déchets
Critère de qualité (pondération): 5
Prix ✅
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Qualité des prestations proposées
Critère de qualité (pondération): 35
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Installations de signalisation et de téléphonie
Description du marché: Installations de signalisation et de téléphonie
Informations sur les options
Description des options:
Titre
Numéro d'identification du lot:
3️⃣
Identifiant interne:
Titre: Caténaire
Description du marché: Caténaire
Produits/services: Travaux de construction de voies 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
Description
Lieu d'exécution: Nord 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Description
Pays: France 🇫🇷
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/25/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-06-21 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Une garantie est requise ✅
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés: Voir CCAP du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Crédits d'investissement du GPMD
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat: Voir CCAP du marché
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Grand port maritime de dunkerque
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: Port 2505 - 2505 Route de l'Ecluse Trystram - BP 46534
Code postal: 59386
Commune postale: Dunkerque
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: M. Stéphane GAVAUD
Courrier électronique: sgavaud@portdedunkerque.fr 📧
Téléphone: 0328287433 📞
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/ 🌏
Activité principale
Activités portuaires / Transport fluvial ou maritime
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_MnO4eIioTE 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039
Code postal: 59014
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Greffe du Tribunal administratif de Lille
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: 0359542342 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 097-296578 (2024-05-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Suppression d'un tronçon de la voie ferrée des huttes
Numéro de référence:
24VFP001
Brève description: Suppression d'un tronçon de la voie ferrée des huttes
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de signalisation ferroviaire 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
1️⃣
Identifiant interne:
24VFP001 - Lot 3
Titre: Voie ferrée
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché: Voie ferrée
Produits/services: Travaux de démolition 📦
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Le GPMD se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique dans les conditions prévues au CCAP du marché
Afficher plus
Critère de qualité (nom): Gestion, valorisation et élimination des déchets
Critère de qualité (pondération): 5
Prix ✅
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Qualité des prestations proposées
Critère de qualité (pondération): 35
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0003
2️⃣
Identifiant interne:
24VFP001 - Lot 1
Titre: Installations de signalisation et de téléphonie
Description du marché: Installations de signalisation et de téléphonie
Informations sur les options
Description des options:
Le GPMD se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalable pour la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire en application de l'article R2122-7 du Code
de la commande publique dans les conditions prévues au CCAP du marché.
Afficher plus
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
3️⃣
Identifiant interne:
24VFP001 - Lot 2
Titre: Caténaire
Description du marché: Caténaire
Produits/services: Travaux de construction de voies 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
Description
Lieu d'exécution: Nord 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
Pour chaque lot, l'attribution du marché pourra donner lieu à négociation dans les conditions définies au Règlement de la consultation. Le GPMD se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Pour chaque lot, le délai d'exécution du marché est de 9 mois, période de préparation (1 mois) comprise en considérant que ces travaux devront être terminés pour décembre 2025. Le détail des délais de chaque lot figure dans le CCAP.
Une visite sur site est obligatoire pour la remise des offres.
Lieu d'exécution : Port Ouest de Dunkerque.
Le présent avis de publicité est complété par le règlement de la consultation téléchargeable gratuitement sur le site du profil acheteur du GPMD. En cas de contradiction entre le présent avis de publicité et ledit règlement de la consultation, ce dernier prévaudra.
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Description
Pays: France 🇫🇷
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/25/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-06-21 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Une garantie est requise ✅
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
Voir article 5.1 du Réglement de Consultation
Voir article 5.1 du Règlement de Consultation
Dépôts et garanties exigés: Voir CCAP du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Crédits d'investissement du GPMD
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat: Voir CCAP du marché
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Grand port maritime de dunkerque
Numéro d'enregistrement national:
78359503600014
Adresse postale: Port 2505 - 2505 Route de l'Ecluse Trystram - BP 46534
Code postal: 59386
Commune postale: Dunkerque
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: M. Stéphane GAVAUD
Courrier électronique: sgavaud@portdedunkerque.fr 📧
Téléphone: 0328287433 📞
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/ 🌏
Activité principale
Activités portuaires / Transport fluvial ou maritime
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_MnO4eIioTE 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement national:
17590003400026
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039
Code postal: 59014
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Greffe du Tribunal administratif de Lille
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: 0359542342 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 097-296578 (2024-05-17)
Avis de marché (2024-06-18)
Objet
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires:
Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-07-12 12:00:00 📅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Voir article 5.1 du règlement de la consultation
Conditions de participation
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Crédit d'investissement du GPMD
Pouvoir adjudicateur
Communication
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_MnO4eIioTE 🌏
Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro d'identification du lot:
Nouvelle valeur
Texte: CHANGEMENT DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Autres informations complémentaires
Principale raison du changement: Correction par l’acheteur
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: aad24828-09f6-4972-9157-5db346b7fcdd-01
Source: OJS 2024/S 119-367369 (2024-06-18)
Objet
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires:
Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-07-12 12:00:00 📅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Voir article 5.1 du règlement de la consultation
Conditions de participation
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Crédit d'investissement du GPMD
Pouvoir adjudicateur
Communication
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_MnO4eIioTE 🌏
Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
Nouvelle valeur
Texte: CHANGEMENT DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Autres informations complémentaires
Principale raison du changement: Correction par l’acheteur
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: aad24828-09f6-4972-9157-5db346b7fcdd-01
Source: OJS 2024/S 119-367369 (2024-06-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)
- Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)