RELANCE LOTS 3, 5, 6 ET 9 - REHABILITATION DE LA RESIDENCE AUJAME - 234 LOGEMENTS - A COMMENTRY (03600)
Evolea
Relance - Marché de travaux - Réhabilitation de 234 logements - bâtiments K, L, M, N, O, P, R, T, U de la Résidence AUJAME à Commentry (03600). Toutes les prestations relatives à l'installation du chantier sont à la charge du lot 3 Revêtement des façades.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2024-03-11. L'appel d'offres a été publié le 2024-02-02.
Qui ?- • Evolea
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2024-02-02 | Avis de marché |
Avis de marché (2024-02-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: RELANCE LOTS 3, 5, 6 ET 9 - REHABILITATION DE LA RESIDENCE AUJAME - 234 LOGEMENTS - A COMMENTRY (03600)
Numéro de référence: PPP1NQ-227/4036/23-167-03-00-R
Brève description:
“Relance - Marché de travaux - Réhabilitation de 234 logements - bâtiments K, L, M, N, O, P, R, T, U de la Résidence AUJAME à Commentry (03600). Toutes les...”
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de restructuration 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots ✅
1️⃣
Description du marché:
“Toutes les prestations relatives à l'installation du chantier sont à la charge du lot 3 Revêtement des façades.”
Site principal ou lieu d'exécution:
“Résidence Aujame”
Lieu d'exécution: Allier 🏙️
Durée de l'accord: 40 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2024-06-03 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles. PSE obligatoire (lot 1):PSE 1 : balcon RDC bat K - ...”
Afficher plus
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 65
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Insertion
Critère de qualité (pondération): 5
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Description du marché:
“LOT 5 : MENUISERIES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS”
Informations sur les options
Description des options:
“Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles. PSE obligatoire (lot 2):PSE 2 : VR solaire (ensemble des...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Description du marché:
“LOT 6 : METALLERIE - SERRURERIE”
Informations sur les options
Description des options:
“Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles. PSE obligatoire (lot 3):PSE 1 : balcon RDC bat K - ...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
4️⃣
Description du marché:
“LOT 9 : ELECTRICITE”
Informations sur les options
Description des options:
“Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles. PSE obligatoire (lot 4):PSE 3 (ensemble des bâtiments) ...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-03-11 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-03-11 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 90
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le...”
Afficher plus
Liste et brève description des critères de sélection:
“Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années.”
Liste et brève description des critères de sélection:
“Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.”
Liste et brève description des critères de sélection:
“Un certificat de qualification professionnelle établi par un organisme indépendant.Niveau(x) minimal(aux): Qualibat, ou carte professionnelle, et/ou K-BIS.”
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché...”
Afficher plus
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d’un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de...”
Afficher plus
Dépôts et garanties exigés:
“Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))”
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Evolea
Numéro d'enregistrement national: 59820132500100
Adresse postale: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny
Code postal: 03000
Commune postale: Moulins
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: achat@evolea.fr 📧
Téléphone: +33 470481600 📞
URL: https://www.evolea.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://evolea.e-marchespublics.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: http://evolea.e-marchespublics.com 🌏
URL de participation: http://evolea.e-marchespublics.com 🌏
Informations complémentaires
Informations complémentaires
“La date de début du délai d'exécution est approximative.”
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal judiciaire
Numéro d'enregistrement national: 17690111400403
Adresse postale: 67 Rue Servient
Code postal: 69433
Commune postale: Lyon Cedex 03
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-lyon@justice.fr 📧
Téléphone: +33 472607012 📞
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire
Numéro d'enregistrement national: 17690111400403
Adresse postale: 67 Rue Servient
Code postal: 69433
Commune postale: Lyon Cedex 03
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-lyon@justice.fr 📧
Téléphone: +33 472607012 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal judiciaire
Numéro d'enregistrement national: 17690111400403
Adresse postale: 67 Rue Servient
Code postal: 69433
Commune postale: Lyon Cedex 03
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-lyon@justice.fr 📧
Téléphone: +33 472607012 📞
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 025-074874 (2024-02-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: RELANCE LOTS 3, 5, 6 ET 9 - REHABILITATION DE LA RESIDENCE AUJAME - 234 LOGEMENTS - A COMMENTRY (03600)
Numéro de référence: PPP1NQ-227/4036/23-167-03-00-R
Brève description:
“Relance - Marché de travaux - Réhabilitation de 234 logements - bâtiments K, L, M, N, O, P, R, T, U de la Résidence AUJAME à Commentry (03600). Toutes les...”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de restructuration 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots ✅
1️⃣
Description du marché:
“Toutes les prestations relatives à l'installation du chantier sont à la charge du lot 3 Revêtement des façades.”
Site principal ou lieu d'exécution:
“Résidence Aujame”
Lieu d'exécution: Allier 🏙️
Durée de l'accord: 40 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2024-06-03 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles. PSE obligatoire (lot 1):PSE 1 : balcon RDC bat K - ...”
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 65
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Insertion
Critère de qualité (pondération): 5
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Description du marché:
“LOT 5 : MENUISERIES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS”
Informations sur les options
Description des options:
“Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles. PSE obligatoire (lot 2):PSE 2 : VR solaire (ensemble des...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Description du marché:
“LOT 6 : METALLERIE - SERRURERIE”
Informations sur les options
Description des options:
“Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles. PSE obligatoire (lot 3):PSE 1 : balcon RDC bat K - ...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
4️⃣
Description du marché:
“LOT 9 : ELECTRICITE”
Informations sur les options
Description des options:
“Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. Le lot comporte des tranches optionnelles. PSE obligatoire (lot 4):PSE 3 (ensemble des bâtiments) ...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-03-11 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-03-11 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 90
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le...”
Liste et brève description des critères de sélection:
“Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années.”
Liste et brève description des critères de sélection:
“Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.”
Liste et brève description des critères de sélection:
“Un certificat de qualification professionnelle établi par un organisme indépendant.Niveau(x) minimal(aux): Qualibat, ou carte professionnelle, et/ou K-BIS.”
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché...”
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d’un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de...”
Dépôts et garanties exigés:
“Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))”
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Evolea
Numéro d'enregistrement national: 59820132500100
Adresse postale: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny
Code postal: 03000
Commune postale: Moulins
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: achat@evolea.fr 📧
Téléphone: +33 470481600 📞
URL: https://www.evolea.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://evolea.e-marchespublics.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: http://evolea.e-marchespublics.com 🌏
URL de participation: http://evolea.e-marchespublics.com 🌏
Informations complémentaires
Informations complémentaires
“La date de début du délai d'exécution est approximative.”
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal judiciaire
Numéro d'enregistrement national: 17690111400403
Adresse postale: 67 Rue Servient
Code postal: 69433
Commune postale: Lyon Cedex 03
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-lyon@justice.fr 📧
Téléphone: +33 472607012 📞
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire
Numéro d'enregistrement national: 17690111400403
Adresse postale: 67 Rue Servient
Code postal: 69433
Commune postale: Lyon Cedex 03
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-lyon@justice.fr 📧
Téléphone: +33 472607012 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal judiciaire
Numéro d'enregistrement national: 17690111400403
Adresse postale: 67 Rue Servient
Code postal: 69433
Commune postale: Lyon Cedex 03
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-lyon@justice.fr 📧
Téléphone: +33 472607012 📞
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 025-074874 (2024-02-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)