REAMENAGEMENT DE LA PLACE CHAPOU à CAHORS
Ville de Cahors
Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Le projet comprend d'une part en tranche ferme , le réaménagement de la place Chapou uniquement et l'agrandissement du parking Galdemar et d'autre part en tranche optionnelle le réaménagement du parking Galdemar et Tour de la Halle ( rue Nationale - place Saint Maurice)
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2024-08-23. L'appel d'offres a été publié le 2024-06-19.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes › Réseaux
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
- • Ouvrages annexes pour canalisations d'eau › Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales
- • Midi-Pyrénées › Lot
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2024-06-19 | Avis de marché |
Avis de marché (2024-06-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: REAMENAGEMENT DE LA PLACE CHAPOU à CAHORS
Numéro de référence: 2024WCHAPOU
Brève description:
“Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont...”
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
1️⃣
Identifiant interne: 01
Titre: Voirie Réseaux humides et Fontaine
Description du marché:
“Voirie Réseaux humides et Fontaine”
Informations complémentaires:
“Pour le lot n°1 le délai d'exécution des tranches est le suivant : Tranche Ferme : 11 mois Tranche Optionnelle : 6 mois”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 📦
Objectif social promu: Autre
Adresse postale: place Jean- Jacques Chapou et parking Galdemar et Tour de la Halle
Code postal: 46000
Ville: Cahors
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Lot 🏙️
Durée de l'accord: 17 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2025-01-02 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges”
Critères d'attribution
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne: 02
Titre: Réseaux secs
Description du marché:
“Réseaux secs”
Informations complémentaires:
“Pour le lot n°2 le délai d'exécution des tranches est le suivant : Tranche Ferme : 11 mois Tranche Optionnelle : 6 mois”
Produits/services supplémentaires: Réseaux 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Identifiant interne: 03
Titre: Espaces verts et arrosage
Description du marché:
“Espaces verts et arrosage”
Informations complémentaires:
“Pour le lot n°3 le délai d'exécution des tranches est le suivant : Tranche Ferme : 11 mois Tranche Optionnelle : 6 mois”
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-08-23 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-08-23 13:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2024-08-23 13:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Cf. ; règlement de consultation”
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Cf. ; règlement de consultation”
Capacité technique et professionnelle
“Cf. ; règlement de consultation”
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée...”
Afficher plus
Conditions de participation
Motif d'exclusion: nati-ground
Description des motifs d'exclusion:
“« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code...”
Afficher plus
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville de Cahors
Numéro d'enregistrement national: 21460042100017
Adresse postale: 73 boulevard Gambetta
Code postal: 46005
Commune postale: Cahors
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: MARX Jean-Luc
Courrier électronique: marchespublics@mairie-cahors.fr 📧
Téléphone: 0565208787 📞
Fax: 0565222822 📠
URL: http://www.mairie-cahors.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.agysoft.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1486658 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1486658 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
“Pour les lots 1 et 2, les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires éventuelles (voir cahier des...”
Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Numéro d'enregistrement national: 592400
Adresse postale: 68, rue Raymond Iv
Code postal: 31068
Commune postale: Toulouse
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: 0562735757 📞
Fax: 0562735740 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 120-367973 (2024-06-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: REAMENAGEMENT DE LA PLACE CHAPOU à CAHORS
Numéro de référence: 2024WCHAPOU
Brève description:
“Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont...”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
1️⃣
Identifiant interne: 01
Titre: Voirie Réseaux humides et Fontaine
Description du marché:
“Voirie Réseaux humides et Fontaine”
Informations complémentaires:
“Pour le lot n°1 le délai d'exécution des tranches est le suivant : Tranche Ferme : 11 mois Tranche Optionnelle : 6 mois”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 📦
Objectif social promu: Autre
Adresse postale: place Jean- Jacques Chapou et parking Galdemar et Tour de la Halle
Code postal: 46000
Ville: Cahors
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Lot 🏙️
Durée de l'accord: 17 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2025-01-02 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges”
Critères d'attribution
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne: 02
Titre: Réseaux secs
Description du marché:
“Réseaux secs”
Informations complémentaires:
“Pour le lot n°2 le délai d'exécution des tranches est le suivant : Tranche Ferme : 11 mois Tranche Optionnelle : 6 mois”
Produits/services supplémentaires: Réseaux 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Identifiant interne: 03
Titre: Espaces verts et arrosage
Description du marché:
“Espaces verts et arrosage”
Informations complémentaires:
“Pour le lot n°3 le délai d'exécution des tranches est le suivant : Tranche Ferme : 11 mois Tranche Optionnelle : 6 mois”
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-08-23 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-08-23 13:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2024-08-23 13:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Cf. ; règlement de consultation”
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Cf. ; règlement de consultation”
Capacité technique et professionnelle
“Cf. ; règlement de consultation”
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée...”
Conditions de participation
Motif d'exclusion: nati-ground
Description des motifs d'exclusion:
“« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code...”
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville de Cahors
Numéro d'enregistrement national: 21460042100017
Adresse postale: 73 boulevard Gambetta
Code postal: 46005
Commune postale: Cahors
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: MARX Jean-Luc
Courrier électronique: marchespublics@mairie-cahors.fr 📧
Téléphone: 0565208787 📞
Fax: 0565222822 📠
URL: http://www.mairie-cahors.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.agysoft.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1486658 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1486658 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
“Pour les lots 1 et 2, les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires éventuelles (voir cahier des...”
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Numéro d'enregistrement national: 592400
Adresse postale: 68, rue Raymond Iv
Code postal: 31068
Commune postale: Toulouse
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: 0562735757 📞
Fax: 0562735740 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 120-367973 (2024-06-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)