Marché de travaux pour la réhabilitation et extension d'un ensemble tertiaire avenue du Maine dans le 15ème arrondissement de Paris

OPPIC

La présente consultation a pour objet une opération de réhabilitation d'un bâtiment et la construction d'une extension d'un ensemble tertiaire sur une parcelle située au 19 avenue du Maine dans le 15ème arrondissement de Paris. Cette opération a pour but l'implantation du siège de l'Oppic sur une parcelle de 4 372 m², partagée avec le ministère de l'Agriculture. Il s'agit de la restauration d'un monument historique, l'hôtel particulier de la Duchesse de 650 m² et de la construction d'une extension de 1 340 m², permettant la création de 135 postes de travail. La livraison de l'opération est prévue pour fin 2025, pour un emménagement de l'Oppic dans ses bureaux au premier trimestre 2026. Ces prestations sont traitées en 17 lots distincts. Le lot n°0 DEMOLITION a déjà fait l'objet d'une consultation. Ces travaux sont réputés être terminés avant le démarrage des travaux relatifs aux lots 1 à 16. Les lot n°15 PAYSAGE et n°16 AGRICULTURE URBAINE feront l'objet d'une consultation ultérieure. Les marchés de travaux des lots n°1 à 14 sont lancés en deux procédures distinctes : - Les lots n°1, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°10, n°11, n°12, n°13 et n°14 sont lancés suivant une procédure d'appel d'offres ouvert, concernés par le présent règlement de consultation. - Les lots n°2 et n°9 sont lancés suivant une procédure de MAPA ouvert.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-04-18. L'appel d'offres a été publié le 2024-03-12.

Qui ?

• OPPIC

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-03-12	Avis de marché
2024-04-04	Avis de marché

Avis de marché (2024-03-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché de travaux pour la réhabilitation et extension d'un ensemble tertiaire avenue du Maine dans le 15ème arrondissement de Paris
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'immeubles de bureaux 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅

1️⃣
Identifiant interne: MAINE-Travaux
Titre: Lot n°11 : CVC / PLOMBERIE / SANITAIRES
Description du marché:

Le présent lot prend effet à compter de sa notification au titulaire. Le marché est réputé durer jusqu'à la notification par le pouvoir adjudicateur de la décision de réception des ouvrages objets du présent marché. Le délai global d'exécution de l'opération, à savoir de l'ensemble des travaux, est de 17 mois, y compris période de préparation de travaux. Le délai global d'exécution de l'opération (période de préparation comprise) commence à courir à partir de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage de la période de préparation du lot dit "premier lot". Cet ordre de service est porté à la connaissance les titulaires de chacun des autres lots. Le délai d'exécution du présent lot s'insère dans le délai global d'exécution de l'opération. La période de préparation du présent lot commence à compter de la notification de l'OS de démarrage de la période de préparation du présent lot. Pour les modalités de dépôts des plis se référer au règlement de la consultation. Tout dépôt de plis doit être dématérialisé sur le site marches-publics.gouv.fr

Produits/services: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Produits/services supplémentaires:

Travaux d'installations sanitaires 📦

Travaux de plomberie 📦

Autres informations sur le renouvellement:

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l'achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent marché, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous forme de catalogues électroniques ou comprendre un catalogue électronique
Critères d'attribution
Prix ✅
Critère de qualité (nom): La valeur technique est appréciée selon le mémoire technique du candidat. Elle sera notée sur 60 points. Elle est appréciée selon les sous-critères suivants : Sous-critère Méthodologie du candidat, noté sur (20 points) sur la base des éléments fournis relatifs à la méthodologie du candidat ; Sous-critère Commissionnement, noté sur (5 points) sur la base des éléments fournis relatifs à la méthode liée au commissionnement du candidat ; Sous-critère Calendrier, noté sur (10 points) sur la base du calendrier fourni par le candidat ; Sous-critère Moyens humains et moyens matériels du candidat dédiés à l'opération, noté sur (10 points) sur la base des éléments fournis relatifs au moyens humains et matériels du candidat ; Sous-critère Démarches environnementales du chantier, noté sur (10 points) sur la base des éléments fournis relatifs à la démarche environnementale du candidat ; Sous-critère Matériaux, produits, équipements proposés, noté sur (5 points) sur la base des éléments fournis relatifs aux matériaux, produits, équipements proposés par le candidat. Afin qu'une notation homogène des candidats soit possible, les éléments correspondant aux critères et sous critères devront être intégrés dans le cadre de mémoire technique ou méthodologique proposé.
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

2️⃣
Titre: Lot n°8 : CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS
Produits/services: Travaux de cloisonnement 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La valeur technique est appréciée selon le mémoire technique du candidat. Elle sera notée sur 60 points. Elle est appréciée selon les sous-critères suivants : Sous-critère Méthodologie du candidat, noté sur (20 points) sur la base des éléments fournis relatifs à la méthodologie du candidat ; Sous-critère Calendrier, noté sur (10 points) sur la base du calendrier fourni par le candidat ; Sous-critère Moyens humains et moyens matériels du candidat dédiés à l'opération, noté sur (10 points) sur la base des éléments fournis relatifs au moyens humains et matériels du candidat ; Sous-critère Démarches environnementales du chantier, noté sur (15 points) sur la base des éléments fournis relatifs à la démarche environnementale du candidat ; Sous-critère Matériaux, produits, équipements proposés, noté sur (5 points) sur la base des éléments fournis relatifs aux matériaux, produits, équipements proposés par le candidat. Afin qu'une notation homogène des candidats soit possible, les éléments correspondant aux critères et sous critères devront être intégrés dans le cadre de mémoire technique ou méthodologique proposé.
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

3️⃣
Titre: Lot n°5 : MENUISERIES EXTERIEURES - PATRIMONIALES
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

4️⃣
Titre: Lot n°6 : METALLERIE / SERRURERIE
Produits/services: Autres travaux de parachèvement de bâtiment 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

5️⃣
Titre: Lot n°13 : ASCENSEURS
Produits/services: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0011

6️⃣
Titre: Lot n°4 : MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS NEUVES
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

7️⃣
Titre: Lot n°1 : INSTALLATIONS DE CHANTIER / GROS ŒUVRE / COUVERTURE / ETANCHEITE
Description du marché:

Seul le lot n°1 comporte une variante imposée : Variante imposée n°1 : l'intégration des sous-faces en CLT Le présent lot prend effet à compter de sa notification au titulaire. Le marché est réputé durer jusqu'à la notification par le pouvoir adjudicateur de la décision de réception des ouvrages objets du présent marché. Le délai global d'exécution de l'opération, à savoir de l'ensemble des travaux, est de 17 mois, y compris période de préparation de travaux. Le délai global d'exécution de l'opération (période de préparation comprise) commence à courir à partir de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage de la période de préparation du lot dit "premier lot". Cet ordre de service est porté à la connaissance les titulaires de chacun des autres lots. Le délai d'exécution du présent lot s'insère dans le délai global d'exécution de l'opération. La période de préparation du présent lot commence à compter de la notification de l'OS de démarrage de la période de préparation du présent lot. Pour les modalités de dépôts des plis se référer au règlement de la consultation. Tout dépôt de plis doit être dématérialisé sur le site marches-publics.gouv.fr Il est rappelé que le choix sur la variante retenue s'effectuera au moment de l'analyse des offres selon l'intérêt technique et financier présenté. Les offres seront jugées en tenant compte de la sélection ou de la non-sélection de la variante. Les candidats présenteront une offre « variante imposée » chiffrée et accompagnée d'une note détaillée permettant au pouvoir adjudicateur d'en apprécier l'intérêt. Les candidats devront impérativement présenter « une offre de base » conforme à la solution décrite dans le CCTP. La variante imposée sera jugée sur la base des mêmes critères que l'offre de base et selon les mêmes modalités.

Description du marché

Seul le lot n°1 comporte une variante imposée :
Variante imposée n°1 : l'intégration des sous-faces en CLT

Le présent lot prend effet à compter de sa notification au titulaire. Le marché est réputé durer jusqu'à la notification par le pouvoir adjudicateur de la décision de réception des ouvrages objets du présent marché.

Le délai global d'exécution de l'opération, à savoir de l'ensemble des travaux, est de 17 mois, y compris période de préparation de travaux.

Le délai global d'exécution de l'opération (période de préparation comprise) commence à courir à partir de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage de la période de préparation du lot dit "premier lot".
Cet ordre de service est porté à la connaissance les titulaires de chacun des autres lots.

Le délai d'exécution du présent lot s'insère dans le délai global d'exécution de l'opération.
La période de préparation du présent lot commence à compter de la notification de l'OS de démarrage de la période de préparation du présent lot.

Pour les modalités de dépôts des plis se référer au règlement de la consultation. Tout dépôt de plis doit être dématérialisé sur le site marches-publics.gouv.fr

Il est rappelé que le choix sur la variante retenue s'effectuera au moment de l'analyse des offres selon l'intérêt technique et financier présenté.
Les offres seront jugées en tenant compte de la sélection ou de la non-sélection de la variante.

Les candidats présenteront une offre « variante imposée » chiffrée et accompagnée d'une note détaillée permettant au pouvoir adjudicateur d'en apprécier l'intérêt.
Les candidats devront impérativement présenter « une offre de base » conforme à la solution décrite dans le CCTP.

La variante imposée sera jugée sur la base des mêmes critères que l'offre de base et selon les mêmes modalités.

Produits/services: Travaux de gros œuvre 📦
Produits/services supplémentaires:

Travaux d'étanchéification 📦

Travaux de couverture 📦

Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

8️⃣
Titre: Lot n°3 : REVETEMENT FACADES NEUVES
Produits/services: Travaux de façade 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

9️⃣
Titre: Lot n°12 : ÉLECTRICITÉ
Produits/services: Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010

1️⃣0️⃣
Titre: Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

1️⃣1️⃣
Titre: Lot n°10 : PEINTURE
Produits/services: Travaux de peinture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

1️⃣2️⃣
Titre: Lot n°14 : VRD
Produits/services: Installation de réseau de conduites 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0012
Description
Lieu d'exécution: Paris 🏙️
Adresse postale: 19 avenue du Maine
Code postal: 75015
Ville: Paris
Pays: France 🇫🇷

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-04-18 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Catalogue électronique: Autorisée
Facturation électronique: Autorisée
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2024-04-10 12:00:00 📅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:

• L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché public • Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public (document à fournir en annexe du formulaire DC2) • Des certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire DC2). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle. Notamment, les certificats de qualification suivants sont demandés : - Lot n°11 : CVC / PLOMBERIE / SANITAIRES o Qualibat 5113, 5251, 5252, 5274, 5312, 5511, 7112, ou équivalents. o La preuve peut être apportée par des références de travaux équivalents attestant de la compétence de l'opérateur. • Une liste de 5 opérations de travaux (maximum) exécutées au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans ne seront pas pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Ces éléments doivent porter sur des travaux de technicité similaires à celle objet de la présente consultation.

Situation économique et financière

• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat • Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat • Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2) • Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2) • Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;

Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Oppic
Numéro d'enregistrement national: 18009208200023
Adresse postale: 30 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS
Code postal: 75013
Commune postale: Paris
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: departement.marches@oppic.fr 📧
Téléphone: 0144977800 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Loisirs, culture et culte
Communication
URL des documents: https://www.marchespublics.gouv.fr 🌏
URL de participation: https://www.marchespublics.gouv.fr 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Numéro d'enregistrement national: 17750005500013
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Code postal: 75004
Commune postale: Paris
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: 0144594400 📞
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 052-151962 (2024-03-12)

Avis de marché (2024-04-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: AVIS RECTIFICATIF Marché de travaux pour la réhabilitation et extension d'un ensemble tertiaire avenue du Maine dans le 15ème arrondissement de Paris

Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-04-30 12:00:00 📅
Conditions de passation du marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2024-04-24 12:00:00 📅

Informations complémentaires
Informations complémentaires

La date de réceptions des offres : lire 30/04/2024 à 12 h00 au lieu du 18/04/2024 à 12h00.

Changements
Autres informations complémentaires
Principale raison du changement: Correction par l’acheteur
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: 04419d9c-54da-4d12-a17c-840df6665381-01
Source: OJS 2024/S 069-203892 (2024-04-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports (6)

Travaux de construction de locaux commerciaux