Le marché a pour objet les travaux d'amenagement des espaces publics de la CPRU Cristino Garcia Landy à Saint-Denis et Aubervilliers Phase 4.

Avis de marché (2024-09-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Le marché a pour objet les travaux d'amenagement des espaces publics de la CPRU Cristino Garcia Landy à Saint-Denis et Aubervilliers Phase 4.
Brève description:
“Le marché a pour objet les travaux d' amenagement des espaces publics de la CPRU Cristino Garcia Landy à Saint-Denis et Aubervilliers Phase 4.”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de revêtement divers 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3

1️⃣
Identifiant interne: 1614
Titre: Voirie et Réseaux Divers
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché:
“Voirie et Réseaux Divers”
Informations complémentaires:
“Le marché est conclu pour une durée courant de sa date de notification jusqu'au parfait achèvement des travaux. Le délai d'exécution global de l'ensemble...”    Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de revêtement divers 📦
Objectif social promu: Autre
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le lot n°1 comporte deux prestations supplémentaires éventuelles (PSE) définies aux CCTP : PSE 1 concerne rue du Gaz et PSE 2 concerne le réseau d'arrosage...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. La valeur technique de l'offre, 60%, appréciée sur la base des sous-critères suivants : Organisation du chantier (25 points) - Note sur l'installation de chantier, l'implantation, les raccordements en fluides ; - Le nettoyage du chantier et ses abords (milieu occupé), cadencement envisagé, - Sous-traitance déclarée ou envisagée, - La méthodologie envisagée pour la conservation des circulations automobiles et piétonnes durant toute la durée des travaux. - Le personnel d'astreinte - La communication et information travaux (riverains, ville, RATP, Département…) - La gestion de tous les concessionnaires, précision sur la gestion des points de raccordements (durée, dimensions, protections, …). La communication et information travaux (riverains, ville, RATP, Département…) - Présentation des mesures de gestion efficace de l'eau sur le chantier et au sein du projet, telles que la récupération des eaux pluviales, la limitation du gaspillage, l'utilisation d'équipements économes en eau et veille à la pureté de l'eau et des sols. - Présentation des moyens de sauvegarde et développement de la biodiversité pour renforcer la nature et la végétation en ville. - Organisation des levés des réserves.   Coordination des échanges avec les différents acteurs du projet (5 points) - Organisation de l'équipe mise en place sur le chantier, - Méthodologie envisagée pour la coordination avec les différents acteurs (MOA, MOE, OPC, concessionnaires, …), - Insertion. Réemploi (10 points) - Présentation des moyens d'inventaire des matériaux disponibles sur le site ou provenant de démolitions locales pouvant être réutilisés ou recyclés sur le projet. - Proposition d'un plan détaillé de gestion de ces matériaux, mettant en avant les mesures spécifiques pour favoriser le réemploi ou le recyclage. - Proposition d'essais géotechniques réalisés par des spécialistes pour autoriser la réutilisation de matériaux et détermination du rapport bénéfice/risque/coût associé à ces opérations. - Rédaction d'une note sur la réutilisation de matériaux existants et la capacité d'adaptation à travailler avec des éléments de récupération. Pour chaque solution, effectuer la description des opérations de travaux spécifiques et le protocole de requalification des matériaux. À ce titre, l'opération devra entrer dans une démarche d'économie circulaire et favoriser le réemploi des matériaux au travers des mesures suivantes : - Le réemploi in situ qui consiste à utiliser dans la construction du nouvel ouvrage un matériau déjà présent sur le site et issu de sa déconstruction. - Approvisionnement extérieur qui permet d'incorporer au projet futur des gisements hors-site. - Réemploi ex-situ : les éléments réemployable non retenus pour être remis en oeuvre sur le projet futur seront alors mis en vente ou feront l'objet de don. - Récupération propre et stockage des divers matériaux en pierre, y compris en structure de voirie existant pour une réutilisation ultérieure sur le quartier - Réutilisation des enrobés / matériaux de voirie en structure de trottoir. - Traitement des déchets déblais et remblais du chantier ; description de leur nature et création d'un Schéma Organisationnel du Suivi et Elimination des Déchets : tri à effectuer, centre de stockage et de traitement envisagé, recyclage, procédés spécifiques … Planning et programme d'exécution (20 points) - Planning des travaux à exécuter - Phasage des travaux - Interfaces avec les autres lots - OPR, levée des réserves Qualité et provenance des matériaux (10 points) - Fiches techniques (pierres calcaires, arbres, bassins de rétention…) - Références de mise en place - Proposition de matériaux durables, locaux, qui s'adaptent aux conditions météorologiques (soleil, fortes pluies, neige…) et au chantier. - Précision des fournisseurs proposant la réutilisation de matériaux et/ou qui favorisent la remise en circulation de leurs produits.   Méthodologie d'exécution (25 points) - Indications concernant les procédés d'exécution envisagés (pour la mise en oeuvre des gros sujets de plantation (lot03), pour le contrôle de la conformité des niveaux d'éclairement après travaux (lot02),…) - Les prestations supplémentaires pour le lot 01 et la méthodologie envisagée pour chacune d'elles, - Les moyens (en études, en hommes et en matériels) qui seront utilisés suivant chaque prestation, - Cadence des principales prestations, Gestion des nuisances (5 points) - Dispositions pour la réduction des nuisances sonores (maintien des accès, travaux de nuit, …) et environnementales des véhicules de chantier ainsi que pour la réduction des kilomètres parcourus. Préférence des modes de transports durables, mise en place d'outils participants à une gestion éco-responsable optimisée et suivi des émissions de GES. - Dispositions pour la protection des fouilles - Bilan carbone envisagé, suivi du bilan carbone avec le chantier.
Prix ✅
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Éclairage Public
Description du marché:
“Éclairage public”
Informations complémentaires:
“Le marché est conclu pour une durée courant de sa date de notification jusqu'au parfait achèvement des travaux. Le délai d'exécution global de l'ensemble...”    Afficher plus
Produits/services: Installation de matériel d'éclairage public 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. La valeur technique de l'offre, 60%, appréciée sur la base des sous-critères suivants : Organisation du chantier (25 points) - Note sur l'installation de chantier, l'implantation, les raccordements en fluides ; - Le nettoyage du chantier et ses abords (milieu occupé), cadencement envisagé, - Sous-traitance déclarée ou envisagée, - La méthodologie envisagée pour la conservation des circulations automobiles et piétonnes durant toute la durée des travaux. - Le personnel d'astreinte - La communication et information travaux (riverains, ville, RATP, Département…) - La gestion de tous les concessionnaires, précision sur la gestion des points de raccordements (durée, dimensions, protections, …). La communication et information travaux (riverains, ville, RATP, Département…) - Présentation des mesures de gestion efficace de l'eau sur le chantier et au sein du projet, telles que la récupération des eaux pluviales, la limitation du gaspillage, l'utilisation d'équipements économes en eau et veille à la pureté de l'eau et des sols. - Présentation des moyens de sauvegarde et développement de la biodiversité pour renforcer la nature et la végétation en ville. - Organisation des levés des réserves.   Coordination des échanges avec les différents acteurs du projet (5 points) - Organisation de l'équipe mise en place sur le chantier, - Méthodologie envisagée pour la coordination avec les différents acteurs (MOA, MOE, OPC, concessionnaires, …), - Insertion. Réemploi (10 points) - Présentation des moyens d'inventaire des matériaux disponibles sur le site ou provenant de démolitions locales pouvant être réutilisés ou recyclés sur le projet. - Proposition d'un plan détaillé de gestion de ces matériaux, mettant en avant les mesures spécifiques pour favoriser le réemploi ou le recyclage. - Proposition d'essais géotechniques réalisés par des spécialistes pour autoriser la réutilisation de matériaux et détermination du rapport bénéfice/risque/coût associé à ces opérations. - Rédaction d'une note sur la réutilisation de matériaux existants et la capacité d'adaptation à travailler avec des éléments de récupération. Pour chaque solution, effectuer la description des opérations de travaux spécifiques et le protocole de requalification des matériaux. À ce titre, l'opération devra entrer dans une démarche d'économie circulaire et favoriser le réemploi des matériaux au travers des mesures suivantes :  Le réemploi in situ qui consiste à utiliser dans la construction du nouvel ouvrage un matériau déjà présent sur le site et issu de sa déconstruction.  Approvisionnement extérieur qui permet d'incorporer au projet futur des gisements hors-site.  Réemploi ex-situ : les éléments réemployable non retenus pour être remis en oeuvre sur le projet futur seront alors mis en vente ou feront l'objet de don. - Récupération propre et stockage des divers matériaux en pierre, y compris en structure de voirie existant pour une réutilisation ultérieure sur le quartier - Réutilisation des enrobés / matériaux de voirie en structure de trottoir. - Traitement des déchets déblais et remblais du chantier ; description de leur nature et création d'un Schéma Organisationnel du Suivi et Elimination des Déchets : tri à effectuer, centre de stockage et de traitement envisagé, recyclage, procédés spécifiques … Planning et programme d'exécution (20 points) - Planning des travaux à exécuter - Phasage des travaux - Interfaces avec les autres lots - OPR, levée des réserves Qualité et provenance des matériaux (10 points) - Fiches techniques (pierres calcaires, arbres, bassins de rétention…) - Références de mise en place - Proposition de matériaux durables, locaux, qui s'adaptent aux conditions météorologiques (soleil, fortes pluies, neige…) et au chantier. - Précision des fournisseurs proposant la réutilisation de matériaux et/ou qui favorisent la remise en circulation de leurs produits.   Méthodologie d'exécution (25 points) - Indications concernant les procédés d'exécution envisagés (pour la mise en oeuvre des gros sujets de plantation (lot03), pour le contrôle de la conformité des niveaux d'éclairement après travaux (lot02),…) - Les prestations supplémentaires pour le lot 01 et la méthodologie envisagée pour chacune d'elles, - Les moyens (en études, en hommes et en matériels) qui seront utilisés suivant chaque prestation, - Cadence des principales prestations, Gestion des nuisances (5 points) - Dispositions pour la réduction des nuisances sonores (maintien des accès, travaux de nuit, …) et environnementales des véhicules de chantier ainsi que pour la réduction des kilomètres parcourus. Préférence des modes de transports durables, mise en place d'outils participants à une gestion éco-responsable optimisée et suivi des émissions de GES. - Dispositions pour la protection des fouilles - Bilan carbone envisagé, suivi du bilan carbone avec le chantier.
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Espaces verts
Description du marché:
“Plantations Espaces Verts”
Informations complémentaires:
“Le marché est conclu pour une durée courant de sa date de notification jusqu'au parfait achèvement des travaux (comprenant la période de confortement des...”    Afficher plus
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Durée du système de qualification
Durée indéterminée ✅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1. La valeur technique de l'offre, 60%, appréciée sur la base des sous-critères suivants : Organisation du chantier (25 points) - Note sur l'installation de chantier, l'implantation, les raccordements en fluides ; - Le nettoyage du chantier et ses abords (milieu occupé), cadencement envisagé, - Sous-traitance déclarée ou envisagée, - La méthodologie envisagée pour la conservation des circulations automobiles et piétonnes durant toute la durée des travaux. - Le personnel d'astreinte - La communication et information travaux (riverains, ville, RATP, Département…) - La gestion de tous les concessionnaires, précision sur la gestion des points de raccordements (durée, dimensions, protections, …). La communication et information travaux (riverains, ville, RATP, Département…) - Présentation des mesures de gestion efficace de l'eau sur le chantier et au sein du projet, telles que la récupération des eaux pluviales, la limitation du gaspillage, l'utilisation d'équipements économes en eau et veille à la pureté de l'eau et des sols. - Présentation des moyens de sauvegarde et développement de la biodiversité pour renforcer la nature et la végétation en ville. - Organisation des levés des réserves.   Coordination des échanges avec les différents acteurs du projet (5 points) - Organisation de l'équipe mise en place sur le chantier, - Méthodologie envisagée pour la coordination avec les différents acteurs (MOA, MOE, OPC, concessionnaires, …), - Insertion. Réemploi (10 points) - Présentation des moyens d'inventaire des matériaux disponibles sur le site ou provenant de démolitions locales pouvant être réutilisés ou recyclés sur le projet. - Proposition d'un plan détaillé de gestion de ces matériaux, mettant en avant les mesures spécifiques pour favoriser le réemploi ou le recyclage. - Proposition d'essais géotechniques réalisés par des spécialistes pour autoriser la réutilisation de matériaux et détermination du rapport bénéfice/risque/coût associé à ces opérations. - Rédaction d'une note sur la réutilisation de matériaux existants et la capacité d'adaptation à travailler avec des éléments de récupération. Pour chaque solution, effectuer la description des opérations de travaux spécifiques et le protocole de requalification des matériaux. À ce titre, l'opération devra entrer dans une démarche d'économie circulaire et favoriser le réemploi des matériaux au travers des mesures suivantes :  Le réemploi in situ qui consiste à utiliser dans la construction du nouvel ouvrage un matériau déjà présent sur le site et issu de sa déconstruction.  Approvisionnement extérieur qui permet d'incorporer au projet futur des gisements hors-site.  Réemploi ex-situ : les éléments réemployable non retenus pour être remis en oeuvre sur le projet futur seront alors mis en vente ou feront l'objet de don. - Récupération propre et stockage des divers matériaux en pierre, y compris en structure de voirie existant pour une réutilisation ultérieure sur le quartier - Réutilisation des enrobés / matériaux de voirie en structure de trottoir. - Traitement des déchets déblais et remblais du chantier ; description de leur nature et création d'un Schéma Organisationnel du Suivi et Elimination des Déchets : tri à effectuer, centre de stockage et de traitement envisagé, recyclage, procédés spécifiques … Planning et programme d'exécution (20 points) - Planning des travaux à exécuter - Phasage des travaux - Interfaces avec les autres lots - OPR, levée des réserves Qualité et provenance des matériaux (10 points) - Fiches techniques (pierres calcaires, arbres, bassins de rétention…) - Références de mise en place - Proposition de matériaux durables, locaux, qui s'adaptent aux conditions météorologiques (soleil, fortes pluies, neige…) et au chantier. - Précision des fournisseurs proposant la réutilisation de matériaux et/ou qui favorisent la remise en circulation de leurs produits.   Méthodologie d'exécution (25 points) - Indications concernant les procédés d'exécution envisagés (pour la mise en oeuvre des gros sujets de plantation (lot03), pour le contrôle de la conformité des niveaux d'éclairement après travaux (lot02),…) - Les prestations supplémentaires pour le lot 01 et la méthodologie envisagée pour chacune d'elles, - Les moyens (en études, en hommes et en matériels) qui seront utilisés suivant chaque prestation, - Cadence des principales prestations, Gestion des nuisances (5 points) - Dispositions pour la réduction des nuisances sonores (maintien des accès, travaux de nuit, …) et environnementales des véhicules de chantier ainsi que pour la réduction des kilomètres parcourus. Préférence des modes de transports durables, mise en place d'outils participants à une gestion éco-responsable optimisée et suivi des émissions de GES. - Dispositions pour la protection des fouilles - Bilan carbone envisagé, suivi du bilan carbone avec le chantier.
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Description
Lieu d'exécution: Seine-Saint-Denis 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“Les rues concernées sont : passage Dupont, voie nouvelle, Gaëtan Lamy, rue Lafargue, rue du Gaz et le raccordement de la piste cyclable au quai Agnès.”
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Description
Code postal: 92300
Ville: Saint-Denis
Pays: France 🇫🇷
Code postal: 93001
Ville: Aubervilliers

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:
“Le présent marché est passé dans le cadre d'un appel d'offres ouvert en application des articles L2142-2, R2142-2-1° et R2161-2 à R2161-5 du code de la...”    Afficher plus
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-11-04 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2024-10-16 📅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Les documents à remettre au titre de la capacité économique et financière sont précisés dans le règlement de consultation. Chaque candidat ou membre du...”    Afficher plus
Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères:
“Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire : 1. Une lettre de candidature (imprimé DC1) mentionnant le ou les lots auxquels il...”    Afficher plus
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Les documents à remettre au titre de la capacité technique et professionnelle sont précisés dans le RC. - Une liste des travaux exécutés au cours des cinq...”    Afficher plus
Conditions de participation
Motif d'exclusion: bankruptcy
Description des motifs d'exclusion:
“Les motifs d'exclusion sont précisés dans le Règlement de Consultation. Le candidat individuel ou chaque membre du groupement ne fait pas l'objet d'une des...”    Afficher plus

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Sem plaine commune developpement
Numéro d'enregistrement national: 38166692400042
Adresse postale: 36 Avenue Amilcar Cabral
Code postal: 93210
Commune postale: 93210 SAINT DENIS LA PLAINE
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Chargée d'opération : Isabelle JOURDEN
Courrier électronique: ijourden@semplaine.fr 📧
Téléphone: 0149178386 📞
URL: https://www.semplaine.fr/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=889821&orgAcronyme=b4k 🌏
URL de participation: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=889821&orgAcronyme=b4k 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Financement sur les ressources propres de la SEM Plaine Commune Développement (bilan de la CPRU). Acomptes mensuels et solde. Délai de paiement de 30...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal de Paris
Numéro d'enregistrement national: 17750111101763
Adresse postale: 29-45 Avenue de la Porte de Clichy
Parvis du Tribunal de Paris
Code postal: 75859
Commune postale: Paris Cedex 17
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: 01 44 32 51 51 📞
URL: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/le-tribunal-de-paris 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de Paris
Numéro d'enregistrement national: 17750111101763
Adresse postale: 29-45 Avenue de la Porte de Clichy
Parvis du Tribunal de Paris
Code postal: 75859
Commune postale: Paris Cedex 17
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: 01 44 32 51 51 📞
URL: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/le-tribunal-de-paris 🌏
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Les commandes électroniques seront utilisées
Le paiement électronique sera utilisé
Source: OJS 2024/S 187-576122 (2024-09-24)