La présente consultation concerne des prestations d?entretien, d?aménagement, de rénovation des bâtiments et des installations techniques.

Université Lumière Lyon 2

La présente consultation concerne des prestations d?entretien, d?aménagement, de rénovation des bâtiments et des installations techniques. Ils comprendront, notamment, des opérations d?entretien courant, d?aménagement de locaux (moyennes et petites opérations) et de réparations dans les bâtiments dépendant de l?université Lumière Lyon 2 sur ses différents sites. Ils comprendront également, pour certains lots, des dépannages en urgence 24h/24 et 7j/7 et 365j/365. Ces lots n°6, n°8, n°9, n°11 et n°12 sont à marchés subséquents.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-03-15. L'appel d'offres a été publié le 2024-02-08.

Qui ?

• Université Lumière Lyon 2

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-02-08	Avis de marché

Avis de marché (2024-02-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: La présente consultation concerne des prestations d?entretien, d?aménagement, de rénovation des bâtiments et des installations techniques.
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de chantier 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅

1️⃣
Identifiant interne: 9
Titre: Maçonnerie intérieure et exterieure
Description du marché:

Ce lot comprend la création, le renforcement ou la remise en état d?éléments initialement maçonnés ou non. Sont incluses les prestations suivantes : gros-?uvre, maçonnerie, fondations, béton, béton armé, planchers-chapes, dallages béton avec tous types de finition de surface (carrelages intérieur/extérieur, pose de faïences?), démolition, terrassement, enduits?

Produits/services: Travaux de maçonnerie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

2️⃣
Identifiant interne: 12
Titre: Travaux de chauffage/ventilation, climatisation
Description du marché:

Ce lot comprend les travaux de modification, d?ajout, de modernisation et de réfection des équipements de CVC.

Produits/services: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

3️⃣
Identifiant interne: 6
Titre: Vitrerie
Description du marché:

Ce lot comprend un panel non négligeable de vitrages différents en terme de caractéristiques techniques (doubles vitrages de différentes épaisseurs, retardateur d?effraction, trempé, etc) et formes. Pour ce lot, les titulaires doivent obligatoirement être en capacité d?effectuer des dépannages 7j/7 et 24h/24 en cas d?urgence impérieuse.

Produits/services: Travaux de vitrerie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

4️⃣
Identifiant interne: 11
Titre: Menuiserie intérieure et extérieure PVC et alu
Description du marché:

Ce lot comprend tous les travaux de menuiserie intérieure et extérieure PVC/Alu tels que châssis vitrés alu, fenêtres coulissantes alu, fenêtres alu ouvrant à la française, portes alu extérieurs, ensemble de cloisons vitrées, serrures.

Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 8
Titre: Serrurerie - Métallerie
Description du marché:

Ce lot comprend toutes les prestations inhérentes aux équipements de menuiseries sur portes, portails, fenêtres (ferme-porte/serrures, diverses/poignées/crémones diverses/gâches/barres anti-panique/gonds/poignée de fenêtre/tringlerie de fenêtre, etc.).

Produits/services: Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-03-15 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur ✅
Conditions de passation du marché
Facturation électronique: Autorisée
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Université Lumière Lyon 2
Numéro d'enregistrement national: 19691775100014
Adresse postale: 18 quai Claude Bernard
Code postal: 69007
Commune postale: Lyon 7eme
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marchespublics@listes.univ-lyon2.fr 📧
Téléphone: 0000000000 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Enseignement
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise 🌏
Soumission par voie électronique: Autorisée

Informations complémentaires
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 030-088580 (2024-02-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)