DÉMOLITION / RECONSTRUCTION DU THÉÂTRE DE L'OLIVIER A ISTRES

Commune d'Istres

La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. Il s'agit d'un marché ordinaire exécuté par ordre de service. Chaque lot s'exécutera par l'émission d'un ordre de service précisant le délai d'exécution des travaux (période de préparation et exécution sur site) et prescrivant le commencement d'exécution de ces derniers. L'enveloppe budgétaire prévisionnelle (non contractuelle) pour le présent projet dans sa totalité s'élève à 23 332 000,00 euro(s) HT. La durée prévisionnelle du marché est de 24 mois calendaires y compris la période de préparation de chantier. Lieu(x) d'exécution : Place Jules Guesde - Sur le territoire de la ville d'Istres (13800)

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-06-14. L'appel d'offres a été publié le 2024-04-26.

Qui ?

• Commune d'Istres

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-04-26	Avis de marché
2024-05-31	Avis de marché

Avis de marché (2024-04-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Démolition / reconstruction du théâtre de l'olivier a istres
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 19

1️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Installation chantier / Terrassements / Fondations / Gros-oeuvre
Description du marché: Installation chantier / Terrassements / Fondations / Gros-oeuvre
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre 📦
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:

Aucunes variantes facultatives ni obligatoires (à savoir prestations supplémentaires éventuelles) ne sont autorisées

Critères d'attribution
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Etanchéité
Description du marché: Etanchéité
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Menuiseries extérieures occultations
Description du marché: Menuiseries extérieures occultations
Informations complémentaires:

Par ailleurs, les lots 4, 10 et 11 comportent des solutions alternatives détaillées dans les Cctp et les annexes financières. Les candidats devront ainsi formuler des propositions financières alternatives, sachant que le pouvoir adjudicateur se réservera la possibilité de sélectionner ou non ces solutions alternatives. Ces dernières seront jugées et feront l'objet d'une appréciation séparée selon les mêmes critères de jugement des offres

Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 5
Titre: Menuiseries intérieures et agencements
Description du marché: Menuiseries intérieures et agencements
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 6
Titre: Signalétique
Description du marché: Signalétique
Produits/services supplémentaires: Panneaux de signalisation et articles connexes 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Identifiant interne: 7
Titre: Serrurerie - métallerie
Description du marché: Serrurerie - métallerie
Produits/services supplémentaires: Serrurerie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Identifiant interne: 8
Titre: Cloisons-plâtrerie
Description du marché: Cloisons-plâtrerie
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Identifiant interne: 9
Titre: Faux-plafonds
Description du marché: Faux-plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

9️⃣
Identifiant interne: 10
Titre: Revêtements de sols et murs durs
Description du marché: Revêtements de sols et murs durs
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009

1️⃣0️⃣
Identifiant interne: 11
Titre: Revêtements de sols souples
Description du marché: Revêtements de sols souples
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010

1️⃣1️⃣
Identifiant interne: 12
Titre: Peinture
Description du marché: Peinture
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0011

1️⃣2️⃣
Identifiant interne: 13
Titre: CVC-Plomberie
Description du marché: CVC-Plomberie
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0012

1️⃣3️⃣
Identifiant interne: 14
Titre: Electricité-CFOCFA-PV / Electricité-CFOCFA-Eclairage
Description du marché: Electricité-CFOCFA-PV / Electricité-CFOCFA-Eclairage
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0013

1️⃣4️⃣
Identifiant interne: 15
Titre: Ascenseurs-monte charge
Description du marché: Ascenseurs-monte charge
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0014

1️⃣5️⃣
Identifiant interne: 16
Titre: Serrurerie scénique - plancher de scène - tentures
Description du marché: Serrurerie scénique - plancher de scène - tentures
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de scènes 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0015

1️⃣6️⃣
Identifiant interne: 17
Titre: Fauteuils - gradins télescopiques
Description du marché: Fauteuils - gradins télescopiques
Produits/services supplémentaires: Fauteuils 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0016

1️⃣7️⃣
Identifiant interne: 18
Titre: Reseaux éclairage scénique et audiovisuel
Description du marché: Reseaux éclairage scénique et audiovisuel
Produits/services supplémentaires: Services de réparation et d'entretien de matériel audiovisuel et d'optique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0017

1️⃣8️⃣
Identifiant interne: 19
Titre: Equipements scénographiques-informatiques et éclairages scéniques
Description du marché: Equipements scénographiques-informatiques et éclairages scéniques
Produits/services supplémentaires: Services d'exploitation de salles de spectacles 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0018

1️⃣9️⃣
Identifiant interne: 20
Titre: VRD / Aménagements extérieurs - espaces verts
Description du marché: VRD / Aménagements extérieurs - espaces verts
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0019
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-06-14 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-06-14 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2024-06-14 14:00:00 📅
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:

- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. - une déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L. 2141-1 et suivants du code de la commande publique +Voir Annexe 2 Au Rc (attestation sur l'honneur)

Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacité technique et professionnelle

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. - 3 références équivalentes et/ou d'attestations de compétences délivrées par des maîtres d'ouvrage et/ou des maîtres d'oeuvre et/ou des certificats de capacité pendant les 5 dernières années. - Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat - Qualifications obligatoires : Voir Annexe 3 Au Rc Les candidats qui, pour une raison justifiée, ne sont pas en mesure de produire les renseignements et documents exigés relatifs à leurs chiffres d'affaires peuvent faire la preuve de leur capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié, notamment dans les conditions prévues à l'article 6.3 du présent règlement

Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:

Cette consultation répond aux exigences de développement durable visées par les articles L.2111-3 et L.2112-2 du code de la commande publique du 1er avril 2019, à savoir : - La propreté du chantier - Les pollutions (sonores, visuelles, airs) - La gestion des déchets (fiches de traçabilité, lieux d'éliminations et traitement)

Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:

« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Commune d'istres
Numéro d'enregistrement national: 21130047000443
Adresse postale: 1, Esplanade Bernardin Laugier
Code postal: 13808
Commune postale: Istres
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: BERNARDINI François
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: 0413295000 📞
Fax: 0413295817 📠
URL: http://www.istres.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info/accueil.htm 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1459736 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1459736 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Visite obligatoire pour les lots n°2 et 20 : Dans ce contexte, 2 dates sont proposées par la Collectivité, à savoir : Mardi 14/05/2024 à 10h00, Mardi 21/05/2024 à 10h00. Lieu de rdv : l'accueil de l'Hôtel de Ville - 1, Esplanade Bernardin Laugier - 13 800 Istres. Visite falcutative pour les lots n°3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 et 19 : Les candidats pourront effectuer une visite sur site pour juger des éventuelles difficultés pour l'exécution des travaux leur permettant de remettre une offre adaptée. La visite sur site est en accès libre. Un échantillon sera demande pour le lot n°17 (Cf.: Rc)

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Numéro d'enregistrement national: 597275
Adresse postale: 22,24 rue Breteuil
Code postal: 13006
Commune postale: Marseille
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Téléphone: 0491134813 📞
Fax: 0491811387 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique

Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 084-253018 (2024-04-26)

Avis de marché (2024-05-31)
Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-06-21 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-06-21 14:00:00 📅
Conditions de passation du marché
Date d'ouverture: 2024-06-21 14:00:00 📅

Changements
Nouvelle valeur
Texte:

Remise des offres: Au lieu du 14/06/2024 à 12h00 au plus tard. Lire 21/06/2024 à 12h00 au plus tard.

Date d'ouverture des offres: Au lieu du 14/06/2024 à 14h00 au plus tard. Lire 21/06/2024 à 14h00 au plus tard.

Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: 36286950-8aec-4d2b-bcb9-ae48beef9b89-01
Source: OJS 2024/S 107-328888 (2024-05-31)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Déblai-remblai (2)
Travaux d'aménagement paysager (>20)
Travaux d'excavation (4)
Travaux de creusement de tranchées (1)
Travaux de décapage de terre
Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain (3)
Travaux de terrassement (>20)