Construction d'un espace multiservices à Saint-Nicolas-d'Aliermont (76510)
Communauté de communes Falaises du Talou
La présente consultation concerne la construction d'un espace multiservices à Saint-Nicolas-d'Aliermont (76 510). Le bâtiment sera composé de : - Un espace culturel accueillant notamment la médiathèque- Le Relais Petite Enfance; - Les bureaux de la maison France Services; - Les services administratifs et techniques de la collectivité
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2024-09-16. L'appel d'offres a été publié le 2024-07-11.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux de construction complète de maisons › Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2024-07-11 | Avis de marché |
| 2024-07-22 | Avis de marché |
Avis de marché (2024-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Construction d'un espace multiservices à Saint-Nicolas-d'Aliermont (76510)
Numéro de référence: 2024-05
Brève description:
“La présente consultation concerne la construction d'un espace multiservices à Saint-Nicolas-d'Aliermont (76 510). Le bâtiment sera composé de : - Un espace...”
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 📦
Valeur estimée hors TVA: 7 100 000 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 20
1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Terrassements- Fondations - Gros-Oeuvre
Description du marché:
“Terrassements- Fondations - Gros-Oeuvre Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de...”
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 📦
Objectif social promu: Autre
Adresse postale: Zac Monts et Vallées
Code postal: 76510
Ville: Saint-Nicolas-d'Aliermont
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Seine-Maritime 🏙️
Durée de l'accord: 20 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2024-10-15 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau...”
Afficher plus
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Échafaudages communs
Description du marché:
“Échafaudages communs Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Charpente bois - Ossature bois
Description du marché:
“Charpente bois - Ossature bois Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation :...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
4️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Ravalements
Description du marché:
“Ravalements Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
5️⃣
Identifiant interne: 5
Titre: Couvertures zinc - Bardages Zinc
Description du marché:
“Couvertures zinc - Bardages Zinc Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005
6️⃣
Identifiant interne: 6
Titre: Bardages bois
Description du marché:
“Bardages bois Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006
7️⃣
Identifiant interne: 7
Titre: Menuiseries extérieures - Fermetures
Description du marché:
“Menuiseries extérieures - Fermetures Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007
8️⃣
Identifiant interne: 8
Titre: Métallerie
Description du marché:
“Métallerie Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008
9️⃣
Identifiant interne: 9
Titre: Cloisons - Doublages - Plafonds - Isolation
Description du marché:
“Cloisons - Doublages - Plafonds - Isolation Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009
1️⃣0️⃣
Identifiant interne: 10
Titre: Menuiseries intérieures
Description du marché:
“Menuiseries intérieures Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010
1️⃣1️⃣
Identifiant interne: 11
Titre: Mobiliers / Habillages à façon
Description du marché:
“Mobiliers / Habillages à façon Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation :...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0011
1️⃣2️⃣
Identifiant interne: 12
Titre: Mobiliers des catalogues
Description du marché:
“Mobiliers des catalogues Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0012
1️⃣3️⃣
Identifiant interne: 13
Titre: Chapes / Chapes armées
Description du marché:
“Chapes / Chapes armées Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0013
1️⃣4️⃣
Identifiant interne: 14
Titre: Revêtements de sols - Faïences
Description du marché:
“Revêtements de sols - Faïences Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation :...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0014
1️⃣5️⃣
Identifiant interne: 15
Titre: Peintures - Revêtement muraux
Description du marché:
“Peintures - Revêtement muraux Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation :...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0015
1️⃣6️⃣
Identifiant interne: 16
Titre: Ascenseurs
Description du marché:
“Ascenseurs Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0016
1️⃣7️⃣
Identifiant interne: 17
Titre: Plomberie - Chauffages - Ventilation
Description du marché:
“Plomberie - Chauffages - Ventilation Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0017
1️⃣8️⃣
Identifiant interne: 18
Titre: Électricité
Description du marché:
“Électricité Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0018
1️⃣9️⃣
Identifiant interne: 19
Titre: Voiries Réseaux Divers (VRD)
Description du marché:
“Voiries Réseaux Divers (VRD) Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 1...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0019
2️⃣0️⃣
Identifiant interne: 20
Titre: Espaces verts et mobilier urbain
Description du marché:
“Espaces verts et mobilier urbain Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation...”
Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0020
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-09-16 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-09-16 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Envermeu
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2024-09-16 14:00:00 📅
Lieu:
“Envermeu”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante :...”
Afficher plus
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle
“- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. -...”
Afficher plus
Conditions de participation
Motif d'exclusion: nati-ground
Description des motifs d'exclusion:
“« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code...”
Afficher plus
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Communaute de communes falaises du talou
Numéro d'enregistrement national: 24760072900070
Adresse postale: 46 bis rue Général de Gaulle
Code postal: 76630
Commune postale: Envermeu
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: PHILIPPE Patrice
Courrier électronique: marchespublics@falaisesdutalou.fr 📧
Téléphone: 0235048510 📞
URL: https://www.falaisesdutalou.fr/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1498936 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1498936 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
“Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement”
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'enregistrement national: 1474301
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Code postal: 76000
Commune postale: Rouen
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Téléphone: 0232081270 📞
Fax: 0232081271 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 135-420046 (2024-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Construction d'un espace multiservices à Saint-Nicolas-d'Aliermont (76510)
Numéro de référence: 2024-05
Brève description:
“La présente consultation concerne la construction d'un espace multiservices à Saint-Nicolas-d'Aliermont (76 510). Le bâtiment sera composé de : - Un espace...”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 📦
Valeur estimée hors TVA: 7 100 000 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 20
1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Terrassements- Fondations - Gros-Oeuvre
Description du marché:
“Terrassements- Fondations - Gros-Oeuvre Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de...”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 📦
Objectif social promu: Autre
Adresse postale: Zac Monts et Vallées
Code postal: 76510
Ville: Saint-Nicolas-d'Aliermont
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Seine-Maritime 🏙️
Durée de l'accord: 20 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2024-10-15 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le lot prévoit la réalisation de prestations similaires. - Pse facultative (lot 17): * Mise en oeuvre d'un réseau de chauffage extérieur entre réseau...”
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Échafaudages communs
Description du marché:
“Échafaudages communs Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Charpente bois - Ossature bois
Description du marché:
“Charpente bois - Ossature bois Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation :...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
4️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Ravalements
Description du marché:
“Ravalements Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
5️⃣
Identifiant interne: 5
Titre: Couvertures zinc - Bardages Zinc
Description du marché:
“Couvertures zinc - Bardages Zinc Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005
6️⃣
Identifiant interne: 6
Titre: Bardages bois
Description du marché:
“Bardages bois Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006
7️⃣
Identifiant interne: 7
Titre: Menuiseries extérieures - Fermetures
Description du marché:
“Menuiseries extérieures - Fermetures Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007
8️⃣
Identifiant interne: 8
Titre: Métallerie
Description du marché:
“Métallerie Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008
9️⃣
Identifiant interne: 9
Titre: Cloisons - Doublages - Plafonds - Isolation
Description du marché:
“Cloisons - Doublages - Plafonds - Isolation Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0009
1️⃣0️⃣
Identifiant interne: 10
Titre: Menuiseries intérieures
Description du marché:
“Menuiseries intérieures Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0010
1️⃣1️⃣
Identifiant interne: 11
Titre: Mobiliers / Habillages à façon
Description du marché:
“Mobiliers / Habillages à façon Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation :...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0011
1️⃣2️⃣
Identifiant interne: 12
Titre: Mobiliers des catalogues
Description du marché:
“Mobiliers des catalogues Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0012
1️⃣3️⃣
Identifiant interne: 13
Titre: Chapes / Chapes armées
Description du marché:
“Chapes / Chapes armées Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0013
1️⃣4️⃣
Identifiant interne: 14
Titre: Revêtements de sols - Faïences
Description du marché:
“Revêtements de sols - Faïences Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation :...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0014
1️⃣5️⃣
Identifiant interne: 15
Titre: Peintures - Revêtement muraux
Description du marché:
“Peintures - Revêtement muraux Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation :...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0015
1️⃣6️⃣
Identifiant interne: 16
Titre: Ascenseurs
Description du marché:
“Ascenseurs Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le délai...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0016
1️⃣7️⃣
Identifiant interne: 17
Titre: Plomberie - Chauffages - Ventilation
Description du marché:
“Plomberie - Chauffages - Ventilation Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0017
1️⃣8️⃣
Identifiant interne: 18
Titre: Électricité
Description du marché:
“Électricité Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 2 mois ; - le...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0018
1️⃣9️⃣
Identifiant interne: 19
Titre: Voiries Réseaux Divers (VRD)
Description du marché:
“Voiries Réseaux Divers (VRD) Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation : 1...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0019
2️⃣0️⃣
Identifiant interne: 20
Titre: Espaces verts et mobilier urbain
Description du marché:
“Espaces verts et mobilier urbain Le délai global d'exécution du marché est de 20 mois. Le délai d'exécution du marché comprend : - la période de préparation...”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0020
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-09-16 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-09-16 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Envermeu
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2024-09-16 14:00:00 📅
Lieu:
“Envermeu”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante :...”
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”
Capacité technique et professionnelle
“- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. -...”
Conditions de participation
Motif d'exclusion: nati-ground
Description des motifs d'exclusion:
“« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code...”
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Communaute de communes falaises du talou
Numéro d'enregistrement national: 24760072900070
Adresse postale: 46 bis rue Général de Gaulle
Code postal: 76630
Commune postale: Envermeu
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: PHILIPPE Patrice
Courrier électronique: marchespublics@falaisesdutalou.fr 📧
Téléphone: 0235048510 📞
URL: https://www.falaisesdutalou.fr/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1498936 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1498936 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
“Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement”
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'enregistrement national: 1474301
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Code postal: 76000
Commune postale: Rouen
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Téléphone: 0232081270 📞
Fax: 0232081271 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 135-420046 (2024-07-11)
Avis de marché (2024-07-22)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 7 100 000 EUR 💰
Changements
Nouvelle valeur
Texte:
“Acceptation de variantes : Au lieu de Lot 1 - Acceptation des variantes : OuiLot 2 - Acceptation des variantes : OuiLot 3 - Acceptation des variantes :...”
Afficher plus
“Options (PSE): Au lieu de Lot 1 - Option : OuiLot 2 - Option : OuiLot 3 - Option : OuiLot 4 - Option : Oui Lot 5 - Option : Oui Lot 6 - Option : Oui Lot 7...”
Afficher plus
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: a609c0d0-cddc-48bb-8047-482d700e8e4d-01
Source: OJS 2024/S 143-445077 (2024-07-22)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 7 100 000 EUR 💰
Changements
Nouvelle valeur
Texte:
“Acceptation de variantes : Au lieu de Lot 1 - Acceptation des variantes : OuiLot 2 - Acceptation des variantes : OuiLot 3 - Acceptation des variantes :...”
“Options (PSE): Au lieu de Lot 1 - Option : OuiLot 2 - Option : OuiLot 3 - Option : OuiLot 4 - Option : Oui Lot 5 - Option : Oui Lot 6 - Option : Oui Lot 7...”
Informations sur les modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: a609c0d0-cddc-48bb-8047-482d700e8e4d-01
Source: OJS 2024/S 143-445077 (2024-07-22)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕