Aménagement Esplanade Parmentier - Réseaux divers secs - Eclairage public

Ville de Berck sur Mer

Travaux d'aménagement en réseaux secs et éclairage public, Esplanade Parmentier, de la rue Suzanne Béraud à l'avenue Francis Tattegrain.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-08-19. L'appel d'offres a été publié le 2024-07-15.

Qui ?

• Ville de Berck sur Mer

Qu'est-ce que c'est ?

• Installation d'appareils d'éclairage extérieur › Installation de matériel d'éclairage public
• Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment › Installations basse tension

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord
• Nord-Pas de Calais › Pas-de-Calais

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-07-15	Avis de marché

Avis de marché (2024-07-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Aménagement Esplanade Parmentier - Réseaux divers secs - Eclairage public
Numéro de référence: 30.2024
Brève description:

Travaux d'aménagement en réseaux secs et éclairage public, Esplanade Parmentier, de la rue Suzanne Béraud à l'avenue Francis Tattegrain.

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Installations basse tension 📦
Description
Identifiant interne: Lot 1
Description du marché:

Travaux d'aménagement en réseaux secs et éclairage public, Esplanade Parmentier, de la rue Suzanne Béraud à l'avenue Francis Tattegrain. - Fourniture et pose de 11 candélabres double gamelles + accessoires (prise sono + illumination) - Réalisation de tranchées de diverses largeurs pour un total de 700 ml - Fourniture et pose de câbles et accessoires : 600ml de 5G16 titanex, 600ml de 4*16, 600 ml de câble sono, prises - Fourniture et pose de 60 chambres de tirage

Informations complémentaires: Le délai d'exécution du marché est de 6 mois.
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public 📦
Code postal: 62600
Ville: Berck
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Pas-de-Calais 🏙️
Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): La valeur technique au travers du mémoire du Candidat
Critère de qualité (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-08-19 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Conditions de passation du marché
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles - Attestations d'assurances : Attestation délivrée par la compagnie d'assurance auprès de laquelle le candidat a souscrit une police personnelle de responsabilité civile et décennale valable pour l'année en cours de réalisation des prestations

Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères:

Renseignements concernant la situation juridique: - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire - Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC 1) - Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat - La déclaration du candidat dûment remplie (DC2)

Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin

Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:

Les motifs d'exclusion sont disponibles dans le dossier de consultation des entreprises.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville de Berck sur Mer
Numéro d'enregistrement national: 21620108700014
Adresse postale: Hotel de ville place claude wilquin
Code postal: 62600
Commune postale: Berck
Région: Pas-de-Calais 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marchespublics@berck-sur-mer.com 📧
Téléphone: 0321899000 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-demat.com/ 🌏
URL de participation: https://www.marches-demat.com/ 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement national: 17590003400026
Adresse postale: 5 rue Geoffroy SaintHilaire CS 62039
Code postal: 59014
Commune postale: Lille cedex
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.talille@juradm.fr 📧
Téléphone: 0359542342 📞
Fax: 0359542445 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 137-426893 (2024-07-15)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'équipement électrique (>20)

Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment (12)