Acquisition, livraison, installation, mise en service d’un spectromètre d'absorption transitoire femtoseconde compatible avec la chaine laser femtoseconde existante pour l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay
Le présent marché a pour objet l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service d’un spectromètre d'absorption transitoire femtoseconde compatible avec la chaine laser femtoseconde existante. Il comprend également l’acquisition, la livraison, l’installation d’un ordinateur avec ses logiciels de contrôle, d’acquisition et d’analyse). Les prestations comprennent également la formation des utilisateurs pour l’Institut des sciences moléculaires d’Orsay. La tranche ferme concerne la fourniture du spectromètre d'absorption transitoire femtoseconde automatisé, modulable et compact pour réaliser des mesures sensibles pompe-sonde de photo excitation sur une échelle de temps allant de la centaine de femtosecondes à plusieurs nanosecondes, à la fréquence de répétition de 3kHz et sur une plage de mesure allant de l'UV au proche IR (240nm à 2600nm). La tranche optionnelle obligatoire concerne la fourniture d’un module pour des expériences multi-impulsions (double pompe) qui comprendra une ligne à retard de 4 ns, un module motorisé d’ajustement de la polarisation de la pompe, un système motorisé de contrôle de l’intensité et le routage du faisceau fourni par nos soins, le tout piloté par le logiciel de contrôle du spectromètre. La tranche optionnelle obligatoire comprend également l'acquisition, la livraison, l'installation, la mise en service et la formation des utilisateurs. Le marché est conclu à prix global et forfaitaire pour l'ensemble des prestations décrites dans les documents contractuels du marché. la description détaillée des prestations et de leurs spécifications techniques et fonctionnelles figure dans le cahier des charges techniques particulières (CCTP).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2024-03-26.
L'appel d'offres a été publié le 2024-02-16.
Avis de marché (2024-02-16) Objet Champ d'application du marché
Titre: Acquisition, livraison, installation, mise en service d’un spectromètre d'absorption transitoire femtoseconde compatible avec la chaine laser femtoseconde existante pour l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay
Brève description:
“Le présent marché a pour objet l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service d’un spectromètre d'absorption transitoire femtoseconde...”
Brève description
Le présent marché a pour objet l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service d’un spectromètre d'absorption transitoire femtoseconde compatible avec la chaine laser femtoseconde existante. Il comprend également l’acquisition, la livraison, l’installation d’un ordinateur avec ses logiciels de contrôle, d’acquisition et d’analyse). Les prestations comprennent également la formation des utilisateurs pour l’Institut des sciences moléculaires d’Orsay.
La tranche ferme concerne la fourniture du spectromètre d'absorption transitoire femtoseconde automatisé, modulable et compact pour réaliser des mesures sensibles pompe-sonde de photo excitation sur une échelle de temps allant de la centaine de femtosecondes à plusieurs nanosecondes, à la fréquence de répétition de 3kHz et sur une plage de mesure allant de l'UV au proche IR (240nm à 2600nm).
La tranche optionnelle obligatoire concerne la fourniture d’un module pour des expériences multi-impulsions (double pompe) qui comprendra une ligne à retard de 4 ns, un module motorisé d’ajustement de la polarisation de la pompe, un système motorisé de contrôle de l’intensité et le routage du faisceau fourni par nos soins, le tout piloté par le logiciel de contrôle du spectromètre. La tranche optionnelle obligatoire comprend également l'acquisition, la livraison, l'installation, la mise en service et la formation des utilisateurs. Le marché est conclu à prix global et forfaitaire pour l'ensemble des prestations décrites dans les documents contractuels du marché. la description détaillée des prestations et de leurs spécifications techniques et fonctionnelles figure dans le cahier des charges techniques particulières (CCTP).
Afficher plus
Type de contrat: Fournitures
Produits/services: Spectromètres📦 Description
Description du marché:
“Le présent marché a pour objet l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service d’un spectromètre d'absorption transitoire femtoseconde...”
Description du marché
Le présent marché a pour objet l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service d’un spectromètre d'absorption transitoire femtoseconde compatible avec la chaine laser femtoseconde existante. Il comprend également l’acquisition, la livraison, l’installation d’un ordinateur avec ses logiciels de contrôle, d’acquisition et d’analyse). Les prestations comprennent également la formation des utilisateurs pour l’Institut des sciences moléculaires d’Orsay.
La tranche ferme concerne la fourniture du spectromètre d'absorption transitoire femtoseconde automatisé, modulable et compact pour réaliser des mesures sensibles pompe-sonde de photo excitation sur une échelle de temps allant de la centaine de femtosecondes à plusieurs nanosecondes, à la fréquence de répétition de 3kHz et sur une plage de mesure allant de l'UV au proche IR (240nm à 2600nm).
La tranche optionnelle obligatoire concerne la fourniture d’un module pour des expériences multi-impulsions (double pompe) qui comprendra une ligne à retard de 4 ns, un module motorisé d’ajustement de la polarisation de la pompe, un système motorisé de contrôle de l’intensité et le routage du faisceau fourni par nos soins, le tout piloté par le logiciel de contrôle du spectromètre. La tranche optionnelle obligatoire comprend également l'acquisition, la livraison, l'installation, la mise en service et la formation des utilisateurs. Le marché est conclu à prix global et forfaitaire pour l'ensemble des prestations décrites dans les documents contractuels du marché. la description détaillée des prestations et de leurs spécifications techniques et fonctionnelles figure dans le cahier des charges techniques particulières (CCTP).
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Aucune caution ni garantie ne sont exigées. Financement sur le budget de l’Établissement. Prix ferme pour la tranche ferme et prix actualisable pour la...”
Informations complémentaires
Aucune caution ni garantie ne sont exigées. Financement sur le budget de l’Établissement. Prix ferme pour la tranche ferme et prix actualisable pour la tranche optionnelle. Paiement à 30 jours conformément à l'article R.2192-10 du code de la commande publique. Une avance pourra être versée au titulaire conformément à l'article R.2191-3 du code de la commande publique. Son montant sera égal à 5% du montant TTC de la tranche ferme. Les candidats peuvent présenter leur offre sous forme de groupement conjoint ou solidaire, conformément aux dispositions des articles R. 2142-19 et R.2142-20 du code de la commande publique.
Afficher plus
Lieu d'exécution: Essonne🏙️
Durée de l'accord: 50 (WEEK)
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le marché comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle obligatoire. La tranche optionnelle obligatoire est constituée par un module pour des...”
Description des options
Le marché comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle obligatoire. La tranche optionnelle obligatoire est constituée par un module pour des expériences multi-impulsions (double pompe) qui comprendra une ligne à retard de 4 ns, un module motorisé d'ajustement de la polarisation de la pompe, un système motorisé de contrôle de l'intensité et le routage du faisceau fourni par les soins de l'Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay, le tout piloté par le logiciel de contrôle du spectromètre.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité technique
Critère de qualité (pondération): 55
Prix ✅
Prix (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Service apres-vente
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Critère environnemental
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte ✅ Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-03-26 10:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
“L'ouverture des plis n'est pas publique, les candidats ne peuvent y assister.”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Liste et description succincte des conditions: - une lettre de candidature établie à partir du formulaire DC1, joint au dossier de consultation dûment...”
Liste et brève description des conditions
Liste et description succincte des conditions: - une lettre de candidature établie à partir du formulaire DC1, joint au dossier de consultation dûment renseigné par le candidat; - Les pouvoirs de la personne habilitée à engager la société (statuts de la société, extrait K bis et/ou délégation de pouvoir donnée au signataire par une personne habilitée à représenter juridiquement la personne morale,...); - la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, si le candidat est en redressement judiciaire.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- La déclaration du candidat établie à partir du formulaire DC2, joint au dossier de consultation, dûment renseigné par le candidat; - déclaration...”
Liste et brève description des critères de sélection
- La déclaration du candidat établie à partir du formulaire DC2, joint au dossier de consultation, dûment renseigné par le candidat; - déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (SAUF si informations communiquées dans le DC2); - déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et e...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et e destinataire public ou privé; - pour les marchés publics de travaux, de services ou pour les marchés publics de fournitures comportant également des travaux de pose et d'installation ou des prestations de services, l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public; - une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public; -l'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public; - des descriptions ou photographies des fournitures.
Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Centre national de la recherche scientifique ile de france gif sur yvette
Numéro d'enregistrement national: 18008901300635
Adresse postale: Avenue de la terrasse
Code postal: 91190
Commune postale: Gif sur yvette
Région: Essonne🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: dr04.achats@cnrs.fr📧
Téléphone: 01 69 82 32 80📞
URL: http://cnrs.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr/🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Enseignement
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/🌏
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'enregistrement national: 17780005900012
Adresse postale: 56 Avenue de Saint-Cloud
Code postal: 78011
Commune postale: Versailles
Région: Yvelines 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versaillles@juradm.fr📧
Téléphone: 01 39 20 54 00📞
URL: http://versailles.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'enregistrement national: 17780005900012
Adresse postale: 56 Avenue de Saint-Cloud
Code postal: 78011
Commune postale: Versailles
Région: Yvelines 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versaillles@juradm.fr📧
Téléphone: 01 39 20 54 00📞
URL: http://versailles.tribunal-administratif.fr/🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Précisions concernant les recours susceptibles d'être introduits à l'encontre de la procédure ou du marché, ainsi que les délais d'introduction de ces...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Précisions concernant les recours susceptibles d'être introduits à l'encontre de la procédure ou du marché, ainsi que les délais d'introduction de ces recours: - référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché; - référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R.551-7 du CJA; - recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision département du Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4.4.2014, n°358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.
Afficher plus Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 036-104613 (2024-02-16)
Avis de marché (2024-02-20)
Changements Nouvelle valeur
Texte:
“Au lieu de "L'ouverture des plis n'est pas publique, les candidats ne peuvent pas y assister." lire "Conditions de remise des plis: les documents de la...”
Texte
Au lieu de "L'ouverture des plis n'est pas publique, les candidats ne peuvent pas y assister." lire "Conditions de remise des plis: les documents de la consultation sont téléchargeables par voie dématérialisée sur le profil acheteur: https//www.marches-publics.gouv.fr/. Les candidatures et les offres sont transmises par voie dématérialisée. La copie de sauvegarde est adressée par voie postale à l'adresse: CNRS- Délégation Ile de France, SFAC POLE ACHATS, Gif-sur-Yvette, avenue de la terrasse 91190 GIF-SUR-YVETTE. L'ouverture des plis n'est pas publique, les candidats ne peuvent y assister. Le CNRS se réserve la possibilité, conformément aux dispositions de l'article R.2161-4 du code de la commande publique, l'examiner les offres avant les candidatures."
Afficher plus
Source: OJS 2024/S 037-108616 (2024-02-20)