0002- Le Champ du Comte- RUMILLY- réhabilitation thermique de 158 logements en site occupé. Nouvelle consultation suite à infructuosité des lots 01 et 09
Halpades
0002- Le Champ du Comte- RUMILLY- réhabilitation thermique de 158 logements en site occupé. Nouvelle consultation suite à infructuosité des lots 01 et 09
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2024-11-18. L'appel d'offres a été publié le 2024-10-17.
Qui ?- • Halpades
- • Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité › Pose de garde-corps
- • Travaux de maçonnerie et de briquetage › Travaux de briquetage › Travaux de maçonnerie
- • Travaux de restructuration › Travaux de réfection
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2024-10-17 | Avis de marché |
Avis de marché (2024-10-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: 0002- Le Champ du Comte- RUMILLY- réhabilitation thermique de 158 logements en site occupé. Nouvelle consultation suite à infructuosité des lots 01 et 09
Brève description:
Produits/services: Travaux de réfection 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2
1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Maçonnerie - Gros Oeuvre- Démolition
Description du marché: travaux de Maçonnerie - Gros Oeuvre - Démolition
Produits/services: Travaux de maçonnerie 📦
Durée de l'accord: 24 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2025-02-03 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous forme de catalogues électroniques ou comprendre un catalogue électronique
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Serrurerie
Description du marché: travaux de Serrurerie
Produits/services: Pose de garde-corps 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-11-18 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-11-18 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Annecy
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Conditions de passation du marché
Date d'ouverture: 2024-11-18 14:00:00 📅
Lieu: ANNECY
Catalogue électronique: Autorisée
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion: Se référer aux documents de la consultation - CF RPAO
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Halpades
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 6 AVENUE DE CHAMBERY
Code postal: 74000
Commune postale: Annecy
Région: Haute-Savoie 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: dgattacieca@halpades.fr 📧
Téléphone: +33 450882677 📞
URL: https://www.halpades.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://halpades.e-marchespublics.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1051217.html 🌏
URL de participation: https://halpades.e-marchespublics.com 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de lyon
Numéro d'enregistrement national:
Code postal: 69003
Commune postale: Lyon
Région: Haute-Savoie 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: CF RPAO
Source: OJS 2024/S 204-632648 (2024-10-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: 0002- Le Champ du Comte- RUMILLY- réhabilitation thermique de 158 logements en site occupé. Nouvelle consultation suite à infructuosité des lots 01 et 09
Brève description:
0002- Le Champ du Comte- RUMILLY- réhabilitation thermique de 158 logements en site occupé. Nouvelle consultation suite à infructuosité des lots 01 et 09
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de réfection 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2
1️⃣
Identifiant interne:
LOT 01A
Titre: Maçonnerie - Gros Oeuvre- Démolition
Description du marché: travaux de Maçonnerie - Gros Oeuvre - Démolition
Produits/services: Travaux de maçonnerie 📦
Durée de l'accord: 24 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2025-02-03 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
Il est prévu 2 tranches optionnelles de travaux attachées respectivement aux lots 01A et 09 et intitulées "travaux optionnels sur hall d'entrée". Il n'est pas prévu d'indemnité en cas de non affermissement d'une tranche optionnelle. L'affermissement d'une tranche optionnelle fera l'objet d'un ordre de service émis par HALPADES Il ne sera pas accordé à l'entreprise d'indemnité d'attente en cas de retard dans l'exécution d'une tranche. Le chiffrage des travaux optionnels est obligatoire pour le candidat sous peine d'irrégularité de leur offre (cf DPGF et Acte d'Engagement)
Afficher plus
Les offres doivent être présentées sous forme de catalogues électroniques ou comprendre un catalogue électronique
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne:
LOT 09
Titre: Serrurerie
Description du marché: travaux de Serrurerie
Produits/services: Pose de garde-corps 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-11-18 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-11-18 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Annecy
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Conditions de passation du marché
Date d'ouverture: 2024-11-18 14:00:00 📅
Lieu: ANNECY
Catalogue électronique: Autorisée
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion: Se référer aux documents de la consultation - CF RPAO
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Halpades
Numéro d'enregistrement national:
375
Adresse postale: 6 AVENUE DE CHAMBERY
Code postal: 74000
Commune postale: Annecy
Région: Haute-Savoie 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: dgattacieca@halpades.fr 📧
Téléphone: +33 450882677 📞
URL: https://www.halpades.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://halpades.e-marchespublics.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://halpades.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_8570_1051217.html 🌏
URL de participation: https://halpades.e-marchespublics.com 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de lyon
Numéro d'enregistrement national:
17690111400403
Code postal: 69003
Commune postale: Lyon
Région: Haute-Savoie 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: CF RPAO
Source: OJS 2024/S 204-632648 (2024-10-17)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)