travaux d'extension et restructuration du Groupe Scolaire du Placieux à Villers-Les-Nancy-

Ville de Nancy

les travaux d'extension et de rénovation du Groupe Scolaire du Placieux sont décomposés en 14 lots avec une durée prévisionnelle de trente (30) mois à compter de la date de notification jusqu'à la réception par la maitrise d'ouvrage.Cependant, pour des raisons d'ordre technique, une consultation anticipée est prévue pour les deux premiers lots.Il s'agit du lot 01 "Désamiantage et déconstruction" et du lot 02 "Bungalows".L'Ensemble des travaux est décrit dans les Cctps

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-04-20. L'appel d'offres a été publié le 2023-03-20.

Qui ?

• Ville de Nancy

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Lorraine › Meurthe-et-Moselle

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-03-20	Avis de marché

Avis de marché (2023-03-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Bâtiments modulaires préfabriqués 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Meurthe-et-Moselle 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de Nancy
Adresse postale: place Stanislas Case officielle no 1
Code postal: 54035
Commune postale: Nancy
Contact
Adresse Internet: https://www.xmarches.fr 🌏
Courrier électronique: commandepublique@mairie-nancy.fr 📧
URL des documents: https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=25949 🌏
URL pour la participation: https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=25949 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-03-20 📅
Date limite de soumission: 2023-04-20 📅
Date de publication: 2023-03-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 060-177553
Numéro JO-S: 60
Informations complémentaires

La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.La durée de réalisation est propre à chaque lot est de :Pour le lot 01 " désamiantage /Déconstruction ", la durée de réalisation est de quatre (4) mois à compter de la notification du marché. Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG- travaux, il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours.Cette période débute à compter de la notification du marché.Pour le lot 02 " bungalows ", la durée de réalisation est de vingt-quatre (24) mois. L'Exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du contrat. L'Exécution des travaux débute à compter de la datefixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres

Objet
Champ d'application du marché
Numéro du lot: 1
Brève description: désamiantage déconstruction
Valeur estimée hors TVA: 68 500 EUR 💰
Durée de l'accord: 30 mois
Numéro du lot: 2
Brève description: bungalows
Valeur estimée hors TVA: 34 500 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 15 rue John Fitzgerald Kennedy, 54600 villers les nancy

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: se reporter au Règlement de consultation
Situation économique et financière: se reporter au Règlement de consultation
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: se reporter au Règlement de consultation
Capacité technique et professionnelle: se reporter au Règlement de consultation

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 180 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-04-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:30

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=25949 🌏
URL des documents: https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=25949 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Nancy
Adresse postale: 5 Place de la Carrière
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383174343 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://nancy.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Nancy
Adresse postale: 5 Place de la carrière
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383174343 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://nancy.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2023/S 060-177553 (2023-03-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)