rd1215 - communes de Le Taillan-Médoc, Saint Aubin de Médoc, Le Pian Médoc et Arsac - déviation de Saint Aubin/Le Taillan - travaux d'aménagements paysagers Réf. 2182

Département de la Gironde

la présente consultation a pour objet les travaux relatifs aux aménagements paysagers dans le cadre de la réalisation de la déviation pour la Route Départementale no 1215, dite " déviation de Saint Aubin Le Taillan ".Deux précédentes consultations portant sur le besoin ont été déclarées sans suite pour motif d'intérêt général, et le dossier fait l'objet d'une nouvelle consultation en ayant, adapté le besoin, revu les exigences de densité de plantation à la baisse et séparé en deux lots (2 secteurs géographiques)

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-04-20. L'appel d'offres a été publié le 2023-03-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Brettes Paysage SAS

Qui ?

• Département de la Gironde

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de fouille et de terrassement › Travaux d'aménagement paysager

Où ?

• Aquitaine › Gironde

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-03-16	Avis de marché
2023-10-06	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2023-03-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager
Numéro de référence: 2023-0165
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: departement de la gironde
Adresse postale: esplanade Charles de Gaulle, Cs 71223
Code postal: 33074
Commune postale: Bordeaux
Contact
Adresse Internet: http://www.gironde.fr 🌏
Courrier électronique: dgar-dasj-scp@gironde.fr 📧
Téléphone: +33 556993333 📞
URL des documents: https://marches-publics.gironde.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://marches-publics.gironde.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-03-16 📅
Date limite de soumission: 2023-04-20 📅
Date de publication: 2023-03-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 057-167753
Numéro JO-S: 57
Informations complémentaires

le délai d'exécution des travaux d'aménagements paysagers est de 150 jours calendaires à compter de la date indiquée dans l'ordre de service correspondant.La période de préparation est de 30 jours calendaires maximum à compter de la date indiquée dans l'ordre de service correspondant.Le délai d'exécution des travaux ne comprend pas les périodes de finalisation (entretien)

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: 0
Intitulé du lot: lot no1 Travaux d'aménagements paysagers - secteur métropolitain
Numéro du lot: 1
Brève description: lot no1 : Travaux d'aménagements paysagers - secteur métropolitain
Durée de l'accord: 150 jours
Description des options:

les prestations, objet du présent contrat, pourront donner lieu à la passation d'un nouveau marché public pour la réalisation de prestations similaires, conformément aux articles L 2122-1 et R 2122-7 du code de la commande publique, qui sera exécuté par le titulaire du présent contrat

Informations complémentaires:

Intitulé du lot: lot no2 Travaux d'aménagements paysagers - secteur départemental
Numéro du lot: 2
Brève description: lot no2 : Travaux d'aménagements paysagers - secteur départemental
Durée de l'accord: 90 jours
Informations complémentaires:

le délai d'exécution des travaux d'aménagements paysagers est de 90 jours calendaires à compter de la date indiquée dans l'ordre de service correspondant.La période de préparation est de 30 jours calendaires maximum à compter de la date indiquée dans l'ordre de service correspondant.Le délai d'exécution des travaux ne comprend pas les périodes de finalisation (entretien)

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rd1215 33320 - le Taillan-Médoc

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

la lettre de candidature (partie I du kit de réponse) ou Dc1 (fichier nommé Dc1)La déclaration du candidat (partie Ii du kit de réponse) ou Dc2 (fichier nommé Dc2

Situation économique et financière:

le chiffre d'affaires global et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité objet du présent marché public portant, au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles

Capacité technique et professionnelle:

la liste travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-04-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Valeur environnementale
Critère de qualité (pondération): 15
Prix (pondération): 50

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22330001300016
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches-publics.gironde.fr/ 🌏
URL des documents: https://marches-publics.gironde.fr/ 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: département de la Gironde : Immeuble Gironde
Adresse postale: niveau accueil, 1 esplanade du général de gaulle
Téléphone: +33 556993314 📞
Courrier électronique: dgac-dru-accueil@gironde.fr 📧
Pays: Gironde 🏙️
Adresse Internet: https://marches-publics.gironde.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://marches-publics.gironde.fr/ -Les entreprises candidates peuvent se présenter sous la forme d'un groupement. Dans le cas où le titulaire du présent marché public est un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement.Une avance pourra être versée selon les modalités précisées au cahier des charges.Pour les lots 1 et 2 :--Pièces constituant l'offre :L'Acte d'engagement et ses annexes complétés (fichier nommé AE, mis au format .pdf).Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (fichier nommé Bpuf) complété en intégralitéla détail quantitatif estimatif, cadre ci-joint complété (fichier nommé Dqe)Les sous détails de prix des postes (fichier nommé Ssdétails) : prix no1.5, 1.9, 2.1.3, 2.2.1 et l'ensemble des prix des sous-chapitres 2.3, 2.4 et le prix 2.5.1.Mémoire technique justificatif (fichier nommé Mt)--Les sous critères permettant d'évaluer la Valeur environnementale (15%) sont :* Gestion des déchets du chantier : 5* Dispositions que le candidat s'engage à mettre en place pour l'établissement et la mise en oeuvre du plan de respect de l'environnement : 10--les sous critères permettant d'évaluer la Valeur technique (35%) sont :* Organisation, procédures et moyens mis en oeuvre par le candidat pour la réalisation du chantier et le maintien de la sécurité : 20* Dispositions et organisation adoptées par l'entreprise pour s'assurer de l'obtention de la qualité requise : 15

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Fax: +33 556243903 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution Ou référé contractuel après la signature du contrat.Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du Ce du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, no358994)

Source: OJS 2023/S 057-167753 (2023-03-16)

Avis d'attribution de marché (2023-10-06)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 802370.50 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: dgar-d2asj-scp@gironde.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-10-06 📅
Date de publication: 2023-10-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 196-613349
Se réfère à l'avis: 2023/S 057-167753
Numéro JO-S: 196

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rd1215 33320 Le Taillan-Médoc

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-07-24 📅
Nom: brettes Paysage Sas
Adresse postale: 1 Passe Communale De Bergamton
Commune postale: Merignac
Code postal: 33700
Pays: France 🇫🇷
Gironde 🏙️
Valeur totale du marché: 802370.50 EUR 💰
309222.50 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Référence
Informations complémentaires

conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le point de contact auprès duquel le présent marché public ou accord-cadre peut être consulté sur place ou pour obtenir une copie dudit contrat est :Département de la GirondeService de la Commande PubliqueImmeuble Gironde1 Esplanade Charles de GaulleCs 7122333074 Bordeaux CedexTél 05 56 99 33 33dgar-dasj-scp@gironde.fr

Source: OJS 2023/S 196-613349 (2023-10-06)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Travaux d'aménagement paysager (>20)