travaux de requalification des espaces publics du centre-bourg de Soucieu-En-Jarrest

commune de soucieu en jarrest

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-04-20. L'appel d'offres a été publié le 2022-03-21.

Qui ?

• commune de soucieu en jarrest

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux de construction de routes nationales › Travaux de construction d'autoroutes aériennes

Où ?

• Rhône-Alpes › Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-03-21	Avis de marché

Avis de marché (2022-03-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'autoroutes aériennes
Numéro de référence: 2022-02 Travaux centre-bourg
Brève description:

travaux de requalification des espaces publics du centre-bourg de Soucieu-En-Jarrest

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'autoroutes aériennes 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction d'autoroutes aériennes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: commune de soucieu en jarrest
Adresse postale: place de la Flette
Code postal: 69510
Commune postale: Soucieu-en-Jarrest
Contact
Adresse Internet: http://www.soucieu-en-jarrest.fr 🌏
Courrier électronique: dgs@soucieu-en-jarrest.fr 📧
Téléphone: +33 478052633 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_9OAs8FsYKZ 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_9OAs8FsYKZ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-03-21 📅
Date limite de soumission: 2022-04-20 📅
Date de publication: 2022-03-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 060-153886
Numéro JO-S: 60
Informations complémentaires

gpt de commande et durée validité offres(art 9 Rc) ; délai d'exécution 10 mois ; Visite obligatoire vendredi 1er avril 2022 à 14h00 (art 12 Rc) ; qualifications exigées (cf art 13.1 Rc) ; négociation (art 18 Rc) ; Prestations similaires (art4 Rc) ; variante obligatoire (art 3.3 Rc) ; Critères jugement offres (art 17.2 Rc) ; remise des plis (art 19 Rc)

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

travaux de requalification des espaces publics du centre bourg de Soucieu-En-Jarrest : travaux routiers, de revêtements divers, d'aménagement paysager d'espaces verts, d'aménagement paysager de terrains de jeux, installation de mobilier urbain, gestion des eaux pluviales

Durée de l'accord: 10 mois
Description des options: jeux supplémentairestravaux de nuit
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue Charles de Gaulle 69510 soucieu en jarrest

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2022-04-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: soucieu-en-jarrest

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21690176900010
Contact
Point de contact: Place de la Flette 69510 SOUCIEU EN JARREST
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_9OAs8FsYKZ 🌏
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 487635000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours:

référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du code de la justice administrative (Cja) et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du CJA et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du CJA pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

Source: OJS 2022/S 060-153886 (2022-03-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction de routes nationales (2)