le présent marché est un marché a pour objet une opération de Travaux de réalisation des espaces publics - coeur du Jardin des Rails et Place d'arras (5 lots)
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-01-13.
L'appel d'offres a été publié le 2022-12-06.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux de réalisation des espaces publics - coeur du Jardin des Rails et Place d'arras (5 lots)
202200133-134-135-136-137”
Produits/services: Travaux de terrassement📦
Brève description:
“le présent marché est un marché a pour objet une opération de Travaux de réalisation des espaces publics - coeur du Jardin des Rails et Place d'arras (5 lots)”
Valeur estimée hors TVA: EUR 11 565 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 5
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 1 Voirie et Réseaux Divers
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de chantier📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Lieu d'exécution: Hauts-de-Seine 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: paris la Défense
Description du marché: travaux de réalisation de voiries et de réseaux divers
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 8 760 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 42
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“le présent lot contient deux tranches optionnelles détaillées au CCAP et aux pièces techniques et financières: - tranche Optionnelle 1 : Boucle Est Nord et...”
Description des options
le présent lot contient deux tranches optionnelles détaillées au CCAP et aux pièces techniques et financières: - tranche Optionnelle 1 : Boucle Est Nord et Abords du lot Sofiparc, estimée pour le présent lot à 560 000 euro(s) (H.T.)- tranche Optionnelle 2 : Abords du lot 1d définitifs, estimée pour le présent lot à 300 000 euro(s) (H.T.)Il ne sera pas accordé au titulaire d'indemnité de dédit en cas d'inexécution de la tranche optionnelle, ni d'indemnité d'attente en cas de retard dans l'exécution des tranches optionnelles
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“le présent marché est mono-attributaire, conclu à prix unitaires annexés au présent AE dans la Décomposition de l'offre de prix unitaires, et le montant...”
Informations complémentaires
le présent marché est mono-attributaire, conclu à prix unitaires annexés au présent AE dans la Décomposition de l'offre de prix unitaires, et le montant contractuel, appliqué aux quantités réellement exécutées, est renseigné au total du Détail Estimatif. Le présent marché prévoit des tranches optionnelles
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 2 Eclairage
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public📦
Produits/services supplémentaires: Installation de feux de circulation📦
Description du marché:
“travaux d'éclairage public et signalisation tricolore lumineuse (Slt), dans le cadre opérationnel de l'aménagement de la ZAC” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 090 000 💰
Informations sur les options
Description des options:
“le présent lot contient deux tranches optionnelles détaillées au CCAP et aux pièces techniques et financières: - tranche Optionnelle 1 : Boucle Est Nord et...”
Description des options
le présent lot contient deux tranches optionnelles détaillées au CCAP et aux pièces techniques et financières: - tranche Optionnelle 1 : Boucle Est Nord et Abords du lot Sofiparc, estimée pour le présent lot à 27 000 euro(s) (H.T.)- tranche Optionnelle 2 : Abords du lot 1d définitifs, estimée pour le présent lot à 33 000 euro(s) (H.T.)Il ne sera pas accordé au titulaire d'indemnité de dédit en cas d'inexécution de la tranche optionnelle, ni d'indemnité d'attente en cas de retard dans l'exécution des tranches optionnelles
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 3 Espaces Verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché: travaux de création d'espaces verts et sols de plantation
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 211 000 💰
Informations sur les options
Description des options:
“le présent lot contient deux tranches optionnelles détaillées au CCAP et aux pièces techniques et financières: - tranche Optionnelle 1 : Boucle Est Nord et...”
Description des options
le présent lot contient deux tranches optionnelles détaillées au CCAP et aux pièces techniques et financières: - tranche Optionnelle 1 : Boucle Est Nord et Abords du lot Sofiparc, estimée pour le présent lot à 42 000 euro(s) (H.T.)- tranche Optionnelle 2 : Abords du lot 1d définitifs, estimée pour le présent lot à 54 000 euro(s) (H.T.)Il ne sera pas accordé au titulaire d'indemnité de dédit en cas d'inexécution de la tranche optionnelle, ni d'indemnité d'attente en cas de retard dans l'exécution des tranches optionnelles
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 4 Aire de Jeux
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux📦
Site principal ou lieu d'exécution: paris la Défénse
Description du marché: travaux de réalisation d'une aire de jeux
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 370 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“le présent lot est mono-attributaire, conclu à prix global et forfaitaire dont le montant contractuel, est renseigné au total de la DPGF. Le présent lot ne...”
Informations complémentaires
le présent lot est mono-attributaire, conclu à prix global et forfaitaire dont le montant contractuel, est renseigné au total de la DPGF. Le présent lot ne contient ni tranches optionnelles ni variantes. Le prix n'est pas fonction des quantités livrées ou exécutées, mais du montant contractuel des travaux conformément au CCAG de référence
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“sont demandées au RC les qualifications suivantes : LOT 1 :- fNTP 3451 : Pavés et dalles en pierre naturelle- fNTP 1621 : 113 Ouvrages de technicité...”
Liste et brève description des conditions
sont demandées au RC les qualifications suivantes : LOT 1 :- fNTP 3451 : Pavés et dalles en pierre naturelle- fNTP 1621 : 113 Ouvrages de technicité courante- fNTP 166 : Etanchéité des ouvrages du génie civil de l'eau- certification ASQUAL Responsabilité Chantier et Soudage pour étanchéité pehd- fntp 215 : Gestion des espèces végétales exotiques envahissantes- fNTP 216 : Dépollution avec ou sans évacuation- qualibat no 1342 Pavage- qualibat no 1341 Aménagement chaussées et trottoirs- qualibat no 1331 Poteaux et clôtures - qualibat no 4441 Clôtures métalliques (technicité courante)- qualibat no 4412 Métallerie technicité confirmée - qualibat no 4542 Fabrication et pose de rideaux, grilles et portails (technicité confirmée)- qualibat no 4582 Fourniture et pose de rideaux, grilles, portes de garage, portes piétonnes et portails, portes sectionnelles (technicité confirmée)- fNTP 333 : revêtement en béton hydraulique vibré sous autres trafics- fNTP 3431 : béton à performances particulières- fNTP 361 : traitement de surfacelot 2 :- qualifelec Tn4- fNTP 651 : Eclairage public - travaux neufs- fNTP 662 : Signalisation électrique - routesLot 3 :- qualification Qualipaysage catégorie Aménagements paysagers - statut Spécialisé LOT 4- qualification Qualipaysage catégorie aires de jeux aménagement D'Aires ludiques et sportives - statut Spécialisé ou présentation d'attestations devant atteindre 300 000 euro(s)ht sur 4 attestations ou 450 000 euro(s)ht sur de plus nombreuses attestations dans la limite de 8 attestations, toutes datées de moins de 4 ans ;LOT 5 : néant
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-01-13
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-01-13
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): paris la Défense
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
“l'Ouverture des plis n'est pas publique. Elle est réservée aux personnes ayant reçu délégation par la Direction Générale du fait de leur mission au sein de...”
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture)
l'Ouverture des plis n'est pas publique. Elle est réservée aux personnes ayant reçu délégation par la Direction Générale du fait de leur mission au sein de Paris La Défense et en conformité avec les règles internes
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Informations complémentaires
“dans le cadre du présent marché, une visite du chantier est conseillée mais non obligatoire pour les candidats souhaitant déposer une offre. Cette visite,...”
dans le cadre du présent marché, une visite du chantier est conseillée mais non obligatoire pour les candidats souhaitant déposer une offre. Cette visite, bien que conseillée ne saurait constituer un élément d'appréciation de l'offre remise. Le RC précise les modalités de visite. Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leurs prestations, les soumissionnaires devront faire parvenir au plus tard 8 jours calendaires avant la date limite de réception des offres. L'Acheteur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications devront être reçues par le soumissionnaire au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4, boulevard de l'hautil -B.P.30322
Commune postale: Cergy Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr📧
Fax: +33 130173459 📠
URL: http://cergypontoise.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4, boulevard de l'hautil -B.P.30322
Commune postale: Cergy Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr📧
Fax: +33 130173459 📠
URL: http://cergypontoise.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4, boulevard de l'hautil -B.P.30322
Commune postale: Cergy Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr📧
Fax: +33 130173459 📠
URL: http://cergypontoise.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2022/S 238-687080 (2022-12-06)
Informations complémentaires (2022-12-16)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2022/S 238-687080
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2023-01-13 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2023-01-25 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalité d'ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2023-01-13 📅
L'heure: 14:00
Nouvelle valeur
Date: 2023-01-25 📅
L'heure: 14:00
Source: OJS 2022/S 246-713147 (2022-12-16)