- Le présent marché porte sur les travaux d'aménagement des espaces extérieurs du pôle croisière de la Pointe de Floride au Havre, et plus particulièrement en ce qu'il s'agit du terrassement, de la voirie et de l'assainissement.- La consultation est passée en procédure formalisée en application des articles R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique.- Le présent marché est conclu à prix unitaires
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-08-01.
L'appel d'offres a été publié le 2022-06-30.
Avis de marché (2022-06-30) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement du terrain
Numéro de référence: Dafgip
Brève description:
“- Le présent marché porte sur les travaux d'aménagement des espaces extérieurs du pôle croisière de la Pointe de Floride au Havre, et plus particulièrement...”
Brève description
- Le présent marché porte sur les travaux d'aménagement des espaces extérieurs du pôle croisière de la Pointe de Floride au Havre, et plus particulièrement en ce qu'il s'agit du terrassement, de la voirie et de l'assainissement.- La consultation est passée en procédure formalisée en application des articles R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique.- Le présent marché est conclu à prix unitaires
Afficher plus Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement du terrain📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'aménagement du terrain📦 Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Maritime🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Référence Dates
Date d'envoi: 2022-06-30 📅
Date limite de soumission: 2022-08-01 📅
Date de publication: 2022-07-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 127-360312
Numéro JO-S: 127
Informations complémentaires
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info -- durée du marché - délais d'exécution*le marché est conclu pour une durée allant de sa notification jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement ou de son éventuelle prolongation le cas échéant.Le délai d'exécution global du chantier prévu est de 36 mois comprenant 2 mois de préparation.Le planning prévisionnel d'exécution " pointe de floride-phasage-calendrier previsionnel " précise les périodes d'intervention.- TranchesLe présent marché est divisé en 2 tranches :*Tranche ferme : Secteurs 1 à 4 - pointe de Floride ;*Tranche optionnelle 1 : Secteur 5 - pointe de la Pointe.- Prestations supplémentaires éventuellesle marché comprend deux prestations supplémentaires éventuelles :*Pse 1 - enrobé beige à la pointe de la pointe en lieu et place de l'enrobé noir ;*Pse 2 - stationnements VL en pavés de réemploi joints gazon.- Forme juridique de l'attributaire*aucune forme de groupement n'est imposée par l'acheteur.*l'acheteur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-21 du Code de la Commande Publique.- Jugement des offres*valeur technique appréciée à partir du mémoire technique (notation sur 60 selon une valeur croissante de mérite) ;*Prix de la prestation (notation sur 40), le prix des prestations est noté à partir du montant estimatif HT indiqué au détail quantitatif estimatif
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 127-360312 (2022-06-30)