Le présent avis a pour objet un appel à candidature pour les activités concernant la Rénovation Programmée des réseaux HTA aériens.
L'affaire se déroulera sur la Direction Régionale Enedis des Alpes, sur les départements de l'Isère, de la Savoie et de la Haute Savoie.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-04-10.
L'appel d'offres a été publié le 2022-03-08.
Avis de marché (2022-03-08) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Enedis
Adresse postale: Tour Enedis 34 place des Corolles COURBEVOIE
Commune postale: Paris la defense
Code postal: 92079
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Enedis - PFA de Lyon-Nancy - Gilles BONNARD - - BP 13277 - 69404 Lyon Cedex 03
Téléphone: +33 0666581143📞
Courrier électronique: gilles.bonnard@enedis.fr📧
Région: France🏙️
URL: http://www.enedis.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://portail-achats.enedis.fr🌏 Communication
L'accès aux documents d'appel d'offres est restreint
URL des documents: https://portail-achats.enedis.fr🌏
URL de participation: https://portail-achats.enedis.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre: Rénovation Programmées DR Alpes
Produits/services: Travaux de construction de lignes électriques📦
Brève description:
“Le présent avis a pour objet un appel à candidature pour les activités concernant la Rénovation Programmée des réseaux HTA aériens.
L'affaire se déroulera...”
Brève description
Le présent avis a pour objet un appel à candidature pour les activités concernant la Rénovation Programmée des réseaux HTA aériens.
L'affaire se déroulera sur la Direction Régionale Enedis des Alpes, sur les départements de l'Isère, de la Savoie et de la Haute Savoie.
1️⃣
Lieu d'exécution: Isère🏙️
Lieu d'exécution: Savoie🏙️
Lieu d'exécution: Haute-Savoie🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Les activités se dérouleront sur les trois départements mentionnés ci-dessus.
Description du marché:
“De manière plus précises, les prestations principales demandées seront les suivantes :
- Mise en chantier et préparations des travaux sur les lignes...”
Description du marché
De manière plus précises, les prestations principales demandées seront les suivantes :
- Mise en chantier et préparations des travaux sur les lignes concernées;
- Interventions sur support de ligne de section HTA2, HTA1 ou BT (remplacement d'attaches, isolateurs, armement, DAC, etc..);
- Remplacements, pose, dépose ou autres travaux sur interrupteurs aériens;
- Dépose ou autres travaux sur massif des supports;
- Remplacement, pose, dépose de support HTA;
- Raccordements et gestion de groupes électrogènes fournis par Enedis
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 10 343 750 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 66
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 54 mois prorogeable 1 fois...”
Description des options
La durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7 comprend une option de durée de 12 mois. Le marché est d'une durée ferme de 54 mois prorogeable 1 fois pour une période de 12 mois.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Le montant indiqué au II.2.6 du présent lot constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot sur la durée maximale du marché option de durée...”
Informations complémentaires
Le montant indiqué au II.2.6 du présent lot constitue la valeur haute de l'estimation du montant du lot sur la durée maximale du marché option de durée comprise.
Le montant du lot est en effet estimé entre 4 965 000 € HT et 10 343 750 € HT.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur datée et signée justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner...”
Liste et brève description des conditions
Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur datée et signée justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés dans le code de la commande publique du 5 décembre 2018. Cette déclaration est à fournir par les candidats individuels, et par chacun des membres d'un groupement candidat le cas échéant.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Liste et description succincte des critères de sélection:
Les renseignements et formalités nécessaires pour évaluer les capacités peuvent être obtenues...”
Liste et brève description des critères de sélection
Liste et description succincte des critères de sélection:
Les renseignements et formalités nécessaires pour évaluer les capacités peuvent être obtenues auprès du point de contact mentionné au paragraphe I.1.1 du présent avis.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Liste et description succincte des critères de sélection:
Pour réaliser les prestations du marché, tout soumissionnaire doit être déclaré apte par Enedis...”
Liste et brève description des critères de sélection
Liste et description succincte des critères de sélection:
Pour réaliser les prestations du marché, tout soumissionnaire doit être déclaré apte par Enedis sur les produitssuivants:
Travaux Réseaux Electriques Aériens Basse Tension (BTA) et Travaux Réseaux Electriques Aériens HauteTension catégorie A de conducteurs avec une section inférieure ou égale à 54,6 mm² (HTA1) ou être ensituation d'obtenir ces reconnaissances d'aptitude dans des délais compatibles avec la date de début dumarché.
Définition des aptitudes aériennes BTA et HTA1 :
Les aptitudes BTA et HTA 1 correspondent à un ensemble de prestations relatives à la réalisation et/ou à lamodification des réseaux électriques aériens basse tension (BT) et/ou moyenne tension (HTA) exécutées sousmaîtrise d'ouvrage d'Enedis.
Les travaux réalisés peuvent inclure (non exhaustif) :
- la réalisation des lignes basse tension et éclairage public sur supports communs
- la construction de ligne moyenne tension sur isolateurs rigides, traverses d’ancrage et dispositif d’allongementcontrôlé
- la confection d'arrêts et semi-arrêts au sens du tableau XXII de la NFC 11 201
- la pose des supports, des conducteurs, et les raccordements aux réseaux existants, les branchements
- la confection d’une remontée aéro souterraine y compris le raccordement au poste HTA/BT ou dans un coffret électrique
- la dépose de réseaux HTA et BTA nus et torsadés y compris la dépose des supports (bois et béton) et autres bras de scellement, potelets et consoles
- la pose de coffret électrique et émergence (travaux de maçonnerie)
- la mise à la terre d’un ouvrage électrique sur un support ou dans un coffret
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Les niveaux spécifiques minimaux exigés sont :
- Aptitude "travaux aériens BTA et HTA"
- Aptitude « Etudes Travaux Aériens HTA/BT (ETA) ».
- Aptitude «...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Les niveaux spécifiques minimaux exigés sont :
- Aptitude "travaux aériens BTA et HTA"
- Aptitude « Etudes Travaux Aériens HTA/BT (ETA) ».
- Aptitude « Terrassement Ponctuel Electricité (TPE) »
- Aptitude « Accessoires souterrains sur câbles HTA (ACE HTA) ».
- H0B0 : pour tout le personnel présent sur le terrain
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement sur ressources propres. Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture.”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“En cas de groupement momentané d'entreprises (GME) attributaire du marché, l’un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci coordonne...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
En cas de groupement momentané d'entreprises (GME) attributaire du marché, l’un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci coordonne les prestations de chacun des membres du groupement et représente ceux-ci auprès d’Enedis. Chacun des membres du GME est engagé pour la totalité du marché (GME solidaire).
Le GME solidaire est exigé pour pleinement engager les deux cotraitants le constituant.
Compte tenu de la nature de l’affaire, le groupement sera limité à 2 cotraitants (dont le mandataire).
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-04-10 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
“Les candidats sont invités à manifester leur intérêt, prendre connaissance de documents, et fournir l'ensemble des informations demandées dans le présent...”
Les candidats sont invités à manifester leur intérêt, prendre connaissance de documents, et fournir l'ensemble des informations demandées dans le présent avis via le portail achats d'Enedis, en respectant la date et heure limites précisée au IV.2.2. En cas de manquement, l'entité adjudicatrice se réserve le droit de rejeter la demande de participation. Les candidats sont invités à s'enregistrer au préalable, si ce n'est pas déjà le cas, dans le portail achat. Afin de se porter candidat, se connecter sur le portail achat https://portail-achats.enedis.fr et rechercher la demande d'information RFx_110830 afin de compléter le questionnaire et y déposer les documents requis. Pour tout renseignement relatif au portail achats, contacter le Centre Support et Assistance Ivalua : du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 CET (heures françaises) Tel. (+33) 1 84 77 00 26 ou par courrier électronique : support-edf@ivalua.com.
La consultation sera lancée via le portail achat : https://portail-achats.enedis.fr/.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de NANTERRE
Adresse postale: 179-191, avenue Joliot-Curie NANTERRE
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020 FRANCE
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010📞
URL: http://www.ca-versailles.justice.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal judiciaire de Nanterre
Adresse postale: 179-191, avenue Joliot-Curie NANTERRE 92020 France
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020 France
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010📞
URL: http://www.cours-appel.justice.fr/tribunal-judiciaire-de-nanterre🌏
Source: OJS 2022/S 050-130937 (2022-03-08)