Marché de travaux de Réhabilitation d'une résidence de 169 logements, sis, 48, rue Pierre Altmeyer et 4/6/8, allée des Pierrats - 95870 Bezons, lancé selon un appel d'offres restreint avec une phase 1 "candidature" et une phase 2 "offre" successives.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-06-20.
L'appel d'offres a été publié le 2022-05-17.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Réhabilitation d'une résidence de 169 logements - Altmeyer - Bezons (95)
22ft-Sru-0678-N”
Produits/services: Remise en état de bâtiments dégradés📦
Brève description:
“Marché de travaux de Réhabilitation d'une résidence de 169 logements, sis, 48, rue Pierre Altmeyer et 4/6/8, allée des Pierrats - 95870 Bezons, lancé selon...”
Brève description
Marché de travaux de Réhabilitation d'une résidence de 169 logements, sis, 48, rue Pierre Altmeyer et 4/6/8, allée des Pierrats - 95870 Bezons, lancé selon un appel d'offres restreint avec une phase 1 "candidature" et une phase 2 "offre" successives.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Aménagements intérieurs de bâtiment📦
Lieu d'exécution: Hauts-de-Seine 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 127 rue Gambetta 92150 - Suresnes
Description du marché:
“Marché de travaux de Réhabilitation d'une résidence de 169 logements, sis, 48, rue Pierre Altmeyer et 4/6/8, allée des Pierrats - 95870 Bezons, lancé selon...”
Description du marché
Marché de travaux de Réhabilitation d'une résidence de 169 logements, sis, 48, rue Pierre Altmeyer et 4/6/8, allée des Pierrats - 95870 Bezons, lancé selon un appel d'offres restreint avec une phase 1 "candidature" et une phase 2 "offre" successives.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-06-20
09:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://polylogis.marches-publics.info/
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179-191, avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 899029703📞
Fax: +33 899186589 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: Cf. le greffe du Tribunal de Grande Instance ci dessus
Source: OJS 2022/S 098-267423 (2022-05-17)