le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de restructuration du lycée Jules Ferry et Georges Cormier à Coulommiers (77). Le marché est un marché de travaux passé suivant une procédure avec négociation organisée selon les articles L. 2124-3 et R. 2124-3 4°, et R. 2161-12 à R. 2161-20 du Code de la commande publique. Classifications supplémentaires : LOT 1 : 45210000-2, 45110000-1, 45100000-8, 45223220-4, 45112500-0, 45261000-4, 45262210-6, 45262522-6, 45262660-5, 45443000-4, 45321000-3, 45262650-2, 45313100-5, 44316500-3. LOT 2 : 45443000-4, 45321000-3, 45262650-2, 45421000-4, 44316500-3. LOT 3 : 45324000-4, 45421000-4, 45421141-4, 45442100-8, 45432130-4, 45432210-9, 45441000-0, 44316500-3. LOT 4 : 45311000-0, 45310000-3. LOT 5 : 45330000-9 45331000-6, 45332400-7, 45333000-0. LOT 6 : 45112500-0, 45112710-5, 45232410-9
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-08-12.
L'appel d'offres a été publié le 2022-07-12.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“réalisation des travaux de restructuration du lycée Jules Ferry et Georges Cormier à Coulommiers (77)
2200630”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de restructuration du lycée Jules Ferry et Georges Cormier à Coulommiers (77). Le marché est un...”
Brève description
le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de restructuration du lycée Jules Ferry et Georges Cormier à Coulommiers (77). Le marché est un marché de travaux passé suivant une procédure avec négociation organisée selon les articles L. 2124-3 et R. 2124-3 4°, et R. 2161-12 à R. 2161-20 du Code de la commande publique. Classifications supplémentaires : LOT 1 : 45210000-2, 45110000-1, 45100000-8, 45223220-4, 45112500-0, 45261000-4, 45262210-6, 45262522-6, 45262660-5, 45443000-4, 45321000-3, 45262650-2, 45313100-5, 44316500-3. LOT 2 : 45443000-4, 45321000-3, 45262650-2, 45421000-4, 44316500-3. LOT 3 : 45324000-4, 45421000-4, 45421141-4, 45442100-8, 45432130-4, 45432210-9, 45441000-0, 44316500-3. LOT 4 : 45311000-0, 45310000-3. LOT 5 : 45330000-9 45331000-6, 45332400-7, 45333000-0. LOT 6 : 45112500-0, 45112710-5, 45232410-9
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: gros oeuvre - dESAMIANTAGE - dEMOLITIONS
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: lycée Jules Ferry et Georges Cormier, 6 rue des templiers, 77120 Coulommiers
Description du marché:
“installations de Chantier - désamiantage/Déplombage - démolitions - curage - fondations - gros oeuvre béton - charpentes bois - clos Couvert bâtiment...”
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 13 000 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 50
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“nombre maximal de candidats envisagés par lot : 3 (trois), sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures satisfaisant aux critères de sélection” Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“les options seront décrites dans le DCE qui sera transmis aux candidats retenus.Les prestations supplémentaires éventuelles seront décrites dans le DCE qui...”
Description des options
les options seront décrites dans le DCE qui sera transmis aux candidats retenus.Les prestations supplémentaires éventuelles seront décrites dans le DCE qui sera transmis aux candidats retenus.Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées, dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“la sélection des candidatures retenues pour la phase de consultation et de remise des offres et pour participer à la négociation après analyse sera réalisée...”
Informations complémentaires
la sélection des candidatures retenues pour la phase de consultation et de remise des offres et pour participer à la négociation après analyse sera réalisée selon les articles R. 2142-1 à R. 2144-9 et R. 2161-12 à R. 2161-20 du Code de la commande publique
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: clos-couvert des batiments entree, a et i
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Description du marché:
“façades bois préfabriquées et traitements de façades, menuiseries extérieures - serrurerie, étanchéités, couvertures” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 6 500 000 💰
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: second oeuvre - amenagements interieurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché:
“menuiseries intérieures, cloisons, doublages, plafonnages, sols souples, sols durs, peinture, serrurerie intérieure” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 5 600 000 💰
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: electricite courants forts et courants faibles
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché: travaux de câblage et d'installations électriques - équipement électrique
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 3 200 000 💰
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: plomberie - cHAUFFAGE - vENTILATION
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché:
“travaux d'installation de matériel de chauffage - ventilation et Climatisation - installation d'appareils sanitaires - installation du gaz” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 4 200 000 💰
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: vrd - amenagements exterieurs - espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Description du marché: travaux de terrassement - aménagement paysager d'espaces verts - assainissement
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 3 500 000 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“dume ou la lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC 1) et comprenant la déclaration sur l'honneur (relative aux...”
Liste et brève description des conditions
dume ou la lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC 1) et comprenant la déclaration sur l'honneur (relative aux interdictions de soumissionner) conforme à l'article R. 2143-3 du Code de la commande publique. Le candidat produit à l'appui de sa candidature :1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Inscription sur un registre du commerce ;-Chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices ;-Assurance contre les risques...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Inscription sur un registre du commerce ;-Chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices ;-Assurance contre les risques professionnels
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“références sur des travaux de même nature : travaux portant notamment sur des ERP ou sites similaires et de surfaces équivalentes ou supérieures à celles de...”
Liste et brève description des critères de sélection
références sur des travaux de même nature : travaux portant notamment sur des ERP ou sites similaires et de surfaces équivalentes ou supérieures à celles de l'opération de restructuration du lycée de Coulommiers. Pour chaque référence il devra être spécifié :-l'emplacement, la nature de l'opération, et le nom du maître d'ouvrage, -le stade de l'opération (les références doivent obligatoirement concerner des opérations livrées), -le coût de l'opération et/ou du lot réalisé, -la surface de plancher traitée (Sdp) pour les lots 1 à 5-les surfaces de terrassement et espaces verts traitées pour le lot 6, -l'année de livraison, -la durée des travaux, -les objectifs et/ou démarches ou labels environnementaux et énergétiques de l'opération, Références à présenter pour chaque lot : se référer à l'article XIV 2° c du règlement de la consultation.les références présentées doivent être de moins de 5 ans, et concerner des opérations livrées.Nota : Il est demandé aux candidats de présenter des références en les détaillant, et non de joindre une liste de références multiples.Si le groupement présente plus de références par domaine de compétence que celles mentionnées au règlement de la consultation, uniquement les premières références correspondant au nombre mentionné au règlement de la consultation, seront prises en compte.effectifs moyens annuels sur les 3 derniers exercices en précisant notamment les moyens (effectifs des personnels et de l'encadrement) en adéquation avec l'objet du marché
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“détail des certificats établis par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance de la qualité : Certificats de qualité ou de capacité...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
détail des certificats établis par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance de la qualité : Certificats de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques - qualibat, Qualifelec ou équivalent.Lot 1 gros oeuvre - dESAMIANTAGE - dEMOLITIONS : -Démolition : certificat de qualification QUALIBAT 1112 ou équivalent relatif aux opérations de démolition/déconstruction (technicité confirmée)-traitement et retrait de l'amiante en place : certificat de qualification QUALIBAT 1552 ou équivalent (AFNOR certifications ou Global) attestant de la capacité technique à réaliser des travaux de retrait ou de confinement d'amiante conformément aux exigences fixées par la norme nf x 46-010.-certificat de qualification Qualibat 2112 ou équivalent - maçonnerie et ouvrage en béton armé (technicité confirmée)lot 2 : clos-couvert des batiment entree, a et i -Certificat de qualification Qualibat 3712 ou équivalent relatif à la fourniture et pose de façades rideaux métalliques (technicité confirmée)lot 3 : second oeuvre - amenagements interieurs -Certificat de qualification Qualibat 6223 ou équivalent - revêtements résilients pvc (pvc, caoutchouc, linoléum et assimilés) (technicité supérieure)-certificat de qualification Qualibat 6311 ou équivalent - carrelages - revêtements (technicité courante)-certificat de qualification Qualibat 6612 ou équivalent - fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité confirmée)-certificat de qualification Qualibat 4132 ou équivalent - plaques de plâtre (technicité confirmée)lot 4 : electricite courants forts et courants faibles : -Critère Qualifelec MGTI (Installations Électriques Moyen Gros Tertiaire Industrie) ou Qualifelec E3, ou équivalentlot 5 : PLOMBERIE - cHAUFFAGE - ventilation-Certificat de qualification Qualibat 5112 ou équivalent - installation de plomberie sanitaire pour des bâtiments sans surpresseur supérieurs à 1000 mètres carrés-certificat de qualification Qualibat 5213 ou équivalent - installation de chauffage avec chaudière gaz/fuel en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1000 mètres carrés-certificat de qualification Qualibat 5312 ou équivalent - installation de VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1000 mètres carréslot 6 : VRD - amenagements exterieurs - espaces verts : -Certificat de qualification Qualibat 1312 ou équivalent - terrassements - fouilles (technicité confirmée)-certificat de qualification Qualibat 1321 ou équivalent - canalisations d'assainissement (technicité courante)-certificat de qualification Qualibat 1341 ou équivalent - chaussées ou Qualibat 1342 ou équivalent - pavages
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-08-12
17:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2022-10-28 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 8
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cédex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
URL: http://Paris.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cédex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
URL: http://Paris.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2022/S 135-381920 (2022-07-12)
Avis d'attribution de marché (2023-07-26) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 8 boulevard Victor Hugo
Commune postale: Saint-Ouen-sur-Seine
Code postal: 93400
Personne de contact: Sandra Zoete
Courrier électronique: s.zoete@idf-constructiondurable.fr📧
Objet Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Critères d'attribution
Critère de coût (nom):
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.”
Critère de coût (pondération): 0
Description
Informations complémentaires:
“en raison d'une évolution du besoin, la procédure de consultation a été déclarée sans suite”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 135-381920
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2200630
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“installations de chantier-désamiantage Déplombage- démolitions-Curage-Fondations- gros oeuvre béton - charpentes bois- clos Couvert bâtiment atelier...”
Afficher plus Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre:
“façades bois préfabriquées et traitements de façades, menuiseries extérieures - serrurerie, étanchéités, couvertures”
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: travaux de câblage et d'installations électriques - équipement électrique
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre:
“travaux d'installation de matériel de chauffage - ventilation et Climatisation - installation d'appareils sanitaires - installation du gaz”
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: travaux de terrassement - aménagement paysager d'espaces verts - assainissement
Source: OJS 2023/S 145-464476 (2023-07-26)