rd1215 : Travaux d'aménagement de la déviation de Saint Aubin Le Taillan, situés sur les territoires des communes de Le Taillan Médoc, Saint Aubin de Médoc, Le Pian Médoc et Arsac. Réf.2141
les travaux concernent la réalisation clôtures et des aménagements paysagers avec leur entretien et garantie de reprise sur 3 ans.Les prestations sont situées sur les territoires des communes de Le Taillan Médoc, Saint Aubin de Médoc, Le Pian Médoc et Arsac.Le présent marché comporte deux lots :- lot no1 : Pose de clôtures faune- lot no2 : Travaux d'aménagements paysagers
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-11-14.
L'appel d'offres a été publié le 2022-10-10.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“rd1215 : Travaux d'aménagement de la déviation de Saint Aubin Le Taillan, situés sur les territoires des communes de Le Taillan Médoc, Saint Aubin de Médoc,...”
Titre
rd1215 : Travaux d'aménagement de la déviation de Saint Aubin Le Taillan, situés sur les territoires des communes de Le Taillan Médoc, Saint Aubin de Médoc, Le Pian Médoc et Arsac. Réf.2141
2022-0104
Afficher plus
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Brève description:
“les travaux concernent la réalisation clôtures et des aménagements paysagers avec leur entretien et garantie de reprise sur 3 ans.Les prestations sont...”
Brève description
les travaux concernent la réalisation clôtures et des aménagements paysagers avec leur entretien et garantie de reprise sur 3 ans.Les prestations sont situées sur les territoires des communes de Le Taillan Médoc, Saint Aubin de Médoc, Le Pian Médoc et Arsac.Le présent marché comporte deux lots :- lot no1 : Pose de clôtures faune- lot no2 : Travaux d'aménagements paysagers
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: 0
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot no1 Pose de clôtures faune
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Pose de clôtures📦
Lieu d'exécution: Gironde🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: rd1215 33320 - le Taillan Medoc
Description du marché:
“environ 8,5 km de clôtures faune seront installées le long de la déviation et conformément aux arrêtés environnementaux.Pièces constituant l'offre:l'acte...”
Description du marché
environ 8,5 km de clôtures faune seront installées le long de la déviation et conformément aux arrêtés environnementaux.Pièces constituant l'offre:l'acte d'engagement et ses annexes complétés (fichier nommé Ae, mis au format .pdf).Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (fichier nommé Bpuf) complété en intégralitéla détail quantitatif estimatif, cadre ci-joint complété (fichier nommé Dqe)Les sous détails de prix des postes (fichier nommé Ssdétails) : prix no1.5, 1.9, 2.2, 2.3 et 2.5mémoire technique justificatif (fichier nommé Mt)
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Valeur environnementale
Critère de qualité (pondération): 15
Prix (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 80
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“les prestations, objet du présent contrat, pourront donner lieu à la passation d'un nouveau marché public pour la réalisation de prestations similaires,...”
Description des options
les prestations, objet du présent contrat, pourront donner lieu à la passation d'un nouveau marché public pour la réalisation de prestations similaires, conformément aux articles L 2122-1 et R 2122-7 du code de la commande publique, qui sera exécuté par le titulaire du présent contrat
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot no2 Travaux d'aménagements paysagers
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché:
“plantation de différentes essences de végataux le long du tracé de la déviationle délai d'exécution des travaux de 150 jours ne comprend pas les périodes de...”
Description du marché
plantation de différentes essences de végataux le long du tracé de la déviationle délai d'exécution des travaux de 150 jours ne comprend pas les périodes de finalisation (entretien) prévues sur une durée de 3 ans.Pièces constituant l'offre:l'acte d'engagement et ses annexes complétés (fichier nommé Ae, mis au format .pdf).Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (fichier nommé Bpuf) complété en intégralitéla détail quantitatif estimatif, cadre ci-joint complété (fichier nommé Dqe)Les sous détails de prix des postes (fichier nommé Ssdétails) : prix no1.5, 1.9, 2.2.1 et l'ensemble des prix des sous-chapitres 2.3, 2.4 et 2.5.1.Mémoire technique justificatif (fichier nommé Mt)
Afficher plus Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 41
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“1.la lettre de candidature (partie I du kit de réponse) ou Dc1 (fichier nommé Dc1)2.La déclaration du candidat (partie Ii du kit de réponse) ou Dc2 (fichier...”
Liste et brève description des conditions
1.la lettre de candidature (partie I du kit de réponse) ou Dc1 (fichier nommé Dc1)2.La déclaration du candidat (partie Ii du kit de réponse) ou Dc2 (fichier nommé Dc2)
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“3.le chiffre d'affaires global et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité objet du présent marché public portant, au maximum sur les 3...”
Liste et brève description des critères de sélection
3.le chiffre d'affaires global et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité objet du présent marché public portant, au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“4. La liste travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces...”
Liste et brève description des critères de sélection
4. La liste travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-11-14
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2022-11-15
08:00 📅
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://marches-publics.gironde.fr/ -Lot1:Les sous critères pour évaluer:- la valeur environnementale (15 points) sont:gestion des déchets du chantier 5 pointsdispositions que le candidat s'engage à mettre en place pour l'établissement et la mise en oeuvre du plan de respect de l'environnement 10 points- la valeur technique (35 points) sont:organisation, procédures et moyens mis en oeuvre par le candidat pour exécuter les travaux 20 pointsles modes opératoires mis en oeuvre par le candidat pour maintenir la sécurité durant toutes les phases d'intervention et la prise en compte de l'hygiène du chantier 9 pointsdispositions et organisation adoptées par l'entreprise pour assurer la qualité requise 6 pointslot2:les sous critères pour évaluer:- la valeur environnementale (15 points) sont:gestion des déchets du chantier 5 pointsdispositions que le candidat s'engage à mettre en place pour l'établissement et la mise en oeuvre du plan de respect de l'environnement 10 points- la valeur technique (35 points) sont:organisation, procédures et moyens mis en oeuvre par le candidat pour exécuter les travaux 20 pointsdispositions et organisation adoptées par l'entreprise pour assurer la qualité requise 15 pointsles entreprises candidates peuvent se présenter sous la forme d'un groupement. Dans le cas où le titulaire du présent marché public est un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement.Une avance pourra être versée selon les modalités précisées au cahier des charges.Visite du site possible sur rdv à prendre au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres dont les coordonnées sont mentionnées au règlement de consultation. Chaque lot comporte pour son exécution une clause d'insertion sociale
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr📧
Fax: +33 556243903 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution Ou référé contractuel après la signature du contrat.Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du Ce du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, no358994)
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 199-561361 (2022-10-10)
Avis d'attribution de marché (2023-04-04) Objet Champ d'application du marché
Code devise: EUR 💰
Valeur totale du marché (hors TVA) (offre la plus basse): 300000
Valeur totale du marché (hors TVA) (offre la plus élevée): 474120
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Site principal ou lieu d'exécution: rd1215 33320 Le Taillan Medoc
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 199-561361
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 22.0643
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: lot no1 Pose de clôtures faune
Date de conclusion du contrat: 2023-02-06 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: entreprise Tardy
Adresse postale: rte De Saint Bonnet
Commune postale: Mirambeau
Code postal: 17150
Pays: France 🇫🇷
Région: Charente-Maritime🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 300 000 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: lot no2 Travaux d'aménagements paysagers
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
“conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le point de contact auprès duquel le présent marché public ou...”
conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le point de contact auprès duquel le présent marché public ou accord-cadre peut être consulté sur place ou pour obtenir une copie dudit contrat est :Département de la GirondeService de la Commande PubliqueImmeuble Gironde1 Esplanade Charles de GaulleCs 7122333074 Bordeaux CedexTél 05 56 99 33 33dgar-dasj-scp@gironde.fr
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 070-213931 (2023-04-04)