la consultation est lancée par procédure adaptée en application des articles L 2123-1 1°, R 2123-1 1° et R 2123-4 à R 2123-5 du code de la commande publique.La procédure est restreinte.La consultation donnera lieu à la conclusion d'un marché public de travaux traité à prix forfaitaire.Le marché de travaux prend effet à compter de la date notification du marché au titulaire, qui vaut ordre de service de démarrage.La durée globale prévisionnelle des prestations (période de préparation de chantier incluse) est estimée à 15 mois, sans compter l'année de garantie de parfait achèvement applicables aux marchés de travaux et ce, jusqu'à l'exécution des travaux qui y sont associés
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-03-10.
L'appel d'offres a été publié le 2022-02-17.
Objet Champ d'application du marché
Titre: marche Public De Travaux Pour L'Ecole Mermoz A Courbevoie
22s0020
Produits/services: Travaux de façade📦
Brève description:
“la consultation est lancée par procédure adaptée en application des articles L 2123-1 1°, R 2123-1 1° et R 2123-4 à R 2123-5 du code de la commande...”
Brève description
la consultation est lancée par procédure adaptée en application des articles L 2123-1 1°, R 2123-1 1° et R 2123-4 à R 2123-5 du code de la commande publique.La procédure est restreinte.La consultation donnera lieu à la conclusion d'un marché public de travaux traité à prix forfaitaire.Le marché de travaux prend effet à compter de la date notification du marché au titulaire, qui vaut ordre de service de démarrage.La durée globale prévisionnelle des prestations (période de préparation de chantier incluse) est estimée à 15 mois, sans compter l'année de garantie de parfait achèvement applicables aux marchés de travaux et ce, jusqu'à l'exécution des travaux qui y sont associés
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Lieu d'exécution: Hauts-de-Seine 🏙️
Description du marché:
“la consultation est lancée par procédure adaptée en application des articles L 2123-1 1°, R 2123-1 1° et R 2123-4 à R 2123-5 du code de la commande...”
Description du marché
la consultation est lancée par procédure adaptée en application des articles L 2123-1 1°, R 2123-1 1° et R 2123-4 à R 2123-5 du code de la commande publique.La procédure est restreinte.La consultation donnera lieu à la conclusion d'un marché public de travaux traité à prix forfaitaire.Le marché de travaux prend effet à compter de la date notification du marché au titulaire, qui vaut ordre de service de démarrage.La durée globale prévisionnelle des prestations (période de préparation de chantier incluse) est estimée à 15 mois, sans compter l'année de garantie de parfait achèvement applicables aux marchés de travaux et ce, jusqu'à l'exécution des travaux qui y sont associés
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 15
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre maximum: 3
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :...”
Liste et brève description des conditions
- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.?compétences équivalentes au Qualibat 1111 (Démolitions - curage)?compétences équivalentes au Qualibat 1221 (Reprise en sous oeuvre)?compétences équivalentes au Qualibat 2112 (Maçonnerie et ouvrages en béton armé)?compétences équivalentes au Qualibat 2151 (Dallage courant)?compétences équivalentes au Qualibat 2412 (Charpente métallique)?compétences équivalentes au Qualibat 3211 (Etanchéité matériaux bitumineux)?compétences équivalentes au Qualibat 3221 (Etanchéité de synthèse)?compétences équivalentes au Qualibat 3522 (Menuiserie extérieure aluminium confirmée)?compétences équivalentes au Qualibat 3813 (Parois en bardage complexe)?compétences équivalentes au Qualibat 7132 (Isolation thermique par l'extérieur)?compétences équivalentes au Qualibat 4132 (Plâtrerie à base de plaques de plâtre)
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
“demande d'un Ca minimum pour participer de 5 000 000 euro(s) Ht au global pour le candidat se présentant seul ou au global (par addition des Ca des sociétés...”
demande d'un Ca minimum pour participer de 5 000 000 euro(s) Ht au global pour le candidat se présentant seul ou au global (par addition des Ca des sociétés se présentant en groupement). Il est attendu en cas de groupement que la société mandataire du groupement dispose d'un Ca plus important que le ou les co-traitants du groupement
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Copie du pouvoir de la personne habilitée à engager la société.- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Copie du pouvoir de la personne habilitée à engager la société.- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.Le tableau synthétique des capacités professionnelles de tous les membres du groupement, obligatoirement présenté selon le modèle joint, justifiant des compétences et expériences exigées.Lorsque le candidat compte faire appel à des sous-traitants, ceux-ci sont mentionnés dans le tableau.Une note de 10 pages maximum (en format A4) précisant la composition et l'organigramme fonctionnel nominatif de l'équipe faisant apparaître la répartition des rôles et les missions de chaque participant en réponse aux enjeux et objectifs de l'opération.Le candidat se présentant seul ou les sociétés se présentant en groupement doivent remettre 3 références au total en lien avec les prestations de travaux à exécuter dans le cadre du présent marché
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-03-10
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.ville-courbevoie.fr -Les candidats sont invités à télécharger le DCE candidature, à poser des questions au maître d'ouvrage et à déposer leurs offres via le profil acheteur de la Ville : https://www.ville-courbevoie.fr/715/marches-publics.htm
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'hautil
Commune postale: Cergy Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr📧
Fax: +33 130173459 📠
URL: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Versailles : Préfecture de la région...”
Nom
comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Versailles : Préfecture de la région île-de-france/préfecture de Paris