Marché de travaux relatif à l'opération lourde des bâtiments de la résidence Rodrigues à AGEN

Avis de marché (2022-12-23)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Agen Habitat - OPH
Numéro d'enregistrement national: 27470002000028
Adresse postale: 3 rue de Raymond
Commune postale: Agen
Code postal: 47007
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Monsieur Jean BIZET - Directeur Général
Téléphone: +33 553472247 📞
Courrier électronique: h.martin@agenhabitat.fr 📧
Région: Lot-et-Garonne 🏙️
URL: https://www.agenhabitat.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://demat-ampa.fr/ 🌏
Communication
URL des documents: http://demat-ampa.fr/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Etablissement à caractère industriel et commercial - office public de l habitat

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux relatif à l'opération lourde des bâtiments de la résidence Rodrigues à AGEN”
Produits/services: Travaux de chantier 📦
Brève description:
“Marché de travaux pour la réhabilitation des 15 bâtiments de la résidence Rodrigues, composés de 340 logements, sise rue de Rodrigues à AGEN (47000).”

1️⃣
Lieu d'exécution: Lot-et-Garonne 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Agen
Description du marché:
“Les objectifs poursuivis par cette opération de restructuration lourde sont : - La réduction des charges locatives par la rénovation énergétique des...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 10
Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: Réhabilitation lourde.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés

Procédure
Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-01-31 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Fax: +33 556243903 📠
URL: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel (article L 551.1 et suivants du code de justice administrative pour les pouvoirs adjudicateurs), — référé contractuel (article L...”    Afficher plus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du tribunal administratif de Bordeaux.
Commune postale: Bordeaux
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
URL: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2022/S 250-729772 (2022-12-23)