marché de travaux pour la reconstruction de la station d'épuration de Cabannes, la création d'un poste de refoulement à Saint Andiol, et la mise en place des réseaux de transfert depuis Saint Andiol
marché de travaux de reconstruction de la station d'épuration de Cabannes, de création d'un poste de refoulement à Saint Andiol, et de mise en place des réseaux de transfert depuis Saint Andiol
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-03-07.
L'appel d'offres a été publié le 2022-02-22.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marché de travaux pour la reconstruction de la station d'épuration de Cabannes, la création d'un poste de refoulement à Saint Andiol, et la mise en place...”
Titre
marché de travaux pour la reconstruction de la station d'épuration de Cabannes, la création d'un poste de refoulement à Saint Andiol, et la mise en place des réseaux de transfert depuis Saint Andiol
2022_01
marché de travaux de reconstruction de la station d'épuration de Cabannes, de création d'un poste de refoulement à Saint Andiol, et de mise en place des réseaux de transfert depuis Saint Andiol
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 5 690 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“reconstruction de la station d'épuration à Cabannes (13 500 Eh) et création d'un poste de refoulement à Saint-Andiol avec aménagement d'un bassin d'orage” Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées📦
Produits/services supplémentaires: Station de traitement des boues📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales📦
Lieu d'exécution: France🏙️
Description du marché:
“le lot no1 concerne la construction de prétraitements des eaux usées, d'ouvrages de traitement biologique et de traitement des boues sur une parcelle proche...”
Description du marché
le lot no1 concerne la construction de prétraitements des eaux usées, d'ouvrages de traitement biologique et de traitement des boues sur une parcelle proche des installations existantes, vétustes et à déconstruire. Ces futures installations, dimensionnées pour le traitement des effluents provenant de Cabannes et de Saint-Andiol (soit 13 500 Eh), fonctionneront en lien avec le bassin d'orage de 1 800 m3 construit en 2017 sur le site de la STEP actuelle. Le lot no1 concerne également la construction d'un poste de refoulement associé à un bassin d'orage en lieu et place de la STEP actuelle de Saint-Andiol. Cet ouvrage permettra de renvoyer les eaux usées de Saint-Andiol vers l'unique point de traitement à Cabannes
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 4 822 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 2
Nombre maximum: 5
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“création des réseaux de transfert des eaux usées provenant de Saint-Andiol vers la nouvelle STEP de Cabannes” Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assainissement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de canalisations d'eaux usées📦
Description du marché:
“le lot no2 concerne la réalisation sur environ 3 km des réseaux de refoulement des eaux usées entre le futur poste de refoulement à créer en lieu et place...”
Description du marché
le lot no2 concerne la réalisation sur environ 3 km des réseaux de refoulement des eaux usées entre le futur poste de refoulement à créer en lieu et place de la STEP actuelle de Saint-Andiol et la STEP de Cabannes reconstruite. Le programme des travaux comprend également la reprise des réseaux gravitaires en amont des ouvrages à Saint-Andiol
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 868 000 💰
Description
Durée de l'accord: 12
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) ou le DUME (Document unique de Marché Européen) pour présenter sa candidature....”
Liste et brève description des conditions
Les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) ou le DUME (Document unique de Marché Européen) pour présenter sa candidature. Ces documents sont disponibles dans leur dernière version (01/04/2019) gratuitement sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat,complétés obligatoirement (y compris dans le cas de transmission du Dume) des renseignements suivants :
(Si le candidat se présente sous forme d'un groupement, un seul formulaire Dc1 est nécessaire.
Les sous-traitants n'ont pas l'obligation de fournir ce document)
- une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du Code de la Commande Publique susvisée et attestant notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ; (ou attestation sur l'honneur figurant dans le document Dc1 dans sa dernière version)
- le candidat établi à l'étranger produit un extrait du registre pertinent ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion ainsi qu'un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d'origine ou d'établissement ;
- dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le candidat produit en outre les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail ;
Un extrait k, k bis, D1 ou un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion
- les documents justifiant les pouvoirs de la personne habilitée à engager la société à hauteur du montant du marché. (Ces documents ne sont nécessaires que si le signataire des documents ne figure pas sur le K Bis de l'entreprise)
-Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-03-07
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Informations complémentaires
“pour chaque étape de la procédure après la date limite de remise des candidatures, tous les échanges effectués avec les candidats seront obligatoirement...”
pour chaque étape de la procédure après la date limite de remise des candidatures, tous les échanges effectués avec les candidats seront obligatoirement faits électroniquement via le profil acheteur de la collectivité pour l'ensemble des candidatures. Afin de recevoir les différents courriers, l'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront inscrire une adresse mail valide sur la plateforme de dématérialisation pour les plis transmis électroniquement. Les échanges peuvent concerner les éventuelles demandes de compléments, de précisions, de régularisation, les négociations si elles sont prévues par le présent règlement, l'information des candidats non retenus et les éventuelles informations de décision de déclaration sans suite sans que cette liste ne soit exhaustive
Afficher plus Organe de révision
Nom:
“tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 Rue Breteuil, 13006, marseille, f, Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr, Adresse internet :...”
Nom
tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 Rue Breteuil, 13006, marseille, f, Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr, Adresse internet : marseille.tribunal-administratif.fr
Afficher plus
Commune postale: Marseille
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2022/S 040-100140 (2022-02-22)
Avis d'attribution de marché (2022-03-07) Objet Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️ Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de qualité (nom): adéquation des moyens humains dédiés au regard des exigences du CCTP
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 45
Description
Description du marché:
“le lot no2 concerne la réalisation sur environ 3 km des réseaux de refoulement des eaux usées entre le futur poste de refoulement à créer en lieu et place...”
Description du marché
le lot no2 concerne la réalisation sur environ 3 km des réseaux de refoulement des eaux usées entre le futur poste de refoulement à créer en lieu et place de la STEP actuelle de Saint-Andiol et la STEP de Cabannes reconstruite. Le programme des travaux comprend également la reprise des réseaux gravitaires en amont des ouvrages à Saint- andiol. La procédure est lancée sous charte qualité pour le Lot no2 (Agence de l'eau)
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 60
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 040-100140
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2022_01
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“reconstruction de la station d'épuration à Cabannes (13 500 Eh) et création d'un poste de refoulement à Saint-Andiol avec aménagement d'un bassin d'orage” Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre:
“création des réseaux de transfert des eaux usées provenant de Saint-Andiol à la nouvelle STEP de Cabannes”
Source: OJS 2022/S 050-126552 (2022-03-07)