marché de travaux des espaces publics secteur Cavell
Etablissement public aménagement ORSA
travaux de réalisation des espaces publics de la ZAC Seine Gare Vitry - secteur CAVELL (3 lots)
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2022-09-15. L'appel d'offres a été publié le 2022-07-20.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
- • Éclairage extérieur › Systèmes d'éclairage
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2022-07-20 | Avis de marché |
Avis de marché (2022-07-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 22-10841
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de préparation de chantier 📦
Systèmes d'éclairage 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: etablissement Public Aménagement ORSA
Adresse postale: 2 avenue jean jaures
Code postal: 94600
Commune postale: Choisy-le-Roi
Contact
Adresse Internet: https://www.epa-orsa.fr/ 🌏
Courrier électronique: serviceachats@grandparisamenagement.fr 📧
Téléphone: +33 140046600 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_QUYidNHHxC 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_QUYidNHHxC 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-07-20 📅
Date limite de soumission: 2022-09-15 📅
Date de publication: 2022-07-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 141-402321
Numéro JO-S: 141
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 11 800 000 EUR 💰
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 3
Intitulé du lot: vrd
Numéro du lot: 1
Brève description: voiries, réseaux divers
Durée de l'accord: 72 mois
Description des options:
Intitulé du lot: eclairage et SLT
Numéro du lot: 2
Brève description: eclairage et SLT
Intitulé du lot: espaces verts
Numéro du lot: 3
Brève description: espaces verts
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2022-09-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Aménagement et foncier
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_QUYidNHHxC 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://melun.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2022/S 141-402321 (2022-07-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 22-10841
Brève description:
travaux de réalisation des espaces publics de la ZAC Seine Gare Vitry - secteur CAVELL (3 lots)
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de préparation de chantier 📦
Systèmes d'éclairage 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: etablissement Public Aménagement ORSA
Adresse postale: 2 avenue jean jaures
Code postal: 94600
Commune postale: Choisy-le-Roi
Contact
Adresse Internet: https://www.epa-orsa.fr/ 🌏
Courrier électronique: serviceachats@grandparisamenagement.fr 📧
Téléphone: +33 140046600 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_QUYidNHHxC 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_QUYidNHHxC 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-07-20 📅
Date limite de soumission: 2022-09-15 📅
Date de publication: 2022-07-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 141-402321
Numéro JO-S: 141
Informations complémentaires
l'Acheteur peut passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence pour des prestations similaires, dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent contrat, dans la limite de 23 millions d'euros hors taxes, conformément aux dispositions de l'article R2122-7 du Code de la commande publique
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 11 800 000 EUR 💰
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 3
Intitulé du lot: vrd
Numéro du lot: 1
Brève description: voiries, réseaux divers
Durée de l'accord: 72 mois
Description des options:
selon calendrier des diagnostiques préalables archéologiques et/ou calendrier des opérateurs et/ou calendrier de livraison du groupe scolaireen cas d'affermissement de la tranche optionnelle, celui-ci interviendra dans un délai de 4 ans à compter de la notification dumarché.Cet affermissement devra être effectué au moins 10 jours avant le début d'exécution des prestations.Le contrat ne prévoit aucune indemnité pour le titulaire en cas de retard ou de non-affermissement d'une tranche optionnelle.Les tranches seront affermies par OS
Afficher plus
Numéro du lot: 2
Brève description: eclairage et SLT
Intitulé du lot: espaces verts
Numéro du lot: 3
Brève description: espaces verts
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2022-09-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Aménagement et foncier
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_QUYidNHHxC 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://melun.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2022/S 141-402321 (2022-07-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)