La présente consultations est lancée par Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation de 22 logements - démolition 1 logement - création de 5 logements par surélévation- 94-96 rue Leibniz 75018 Paris.
une note programmatique est jointe au dossier.
le présent avis concerne la phase candidature uniquement
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-06-20.
L'appel d'offres a été publié le 2022-05-31.
Avis de marché (2022-05-31) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Batigere en ile-de-france
Numéro d'enregistrement national: 58200010500137
Adresse postale: 2 rue Voltaire
Commune postale: Levallois-perret
Code postal: 92300
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: idf.achat@batigere.fr📧
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
URL: http://www.batigere.fr🌏 Communication
URL des documents: http://www.marches-publics.info/🌏
URL de participation: http://www.marches-publics.info/🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de réhabilitation de 22 logements - démolition 1 logement - création de 5 logements par surélévation- 94-96 rue Leibniz 75018 Paris
1120268cs”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments destinés à l'hébergement📦
Brève description:
“La présente consultations est lancée par Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation...”
Brève description
La présente consultations est lancée par Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation de 22 logements - démolition 1 logement - création de 5 logements par surélévation- 94-96 rue Leibniz 75018 Paris.
une note programmatique est jointe au dossier.
le présent avis concerne la phase candidature uniquement
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de remise en état📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de réfection📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Description du marché:
“La présente consultations est lancée par Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation...”
Description du marché
La présente consultations est lancée par Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation de 22 logements - démolition 1 logement - création de 5 logements par surélévation- 94-96 rue Leibniz 75018 Paris.
une note programmatique est jointe au dossier.
le présent avis concerne la phase candidature uniquement
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Gestion des travaux en milieu occupé
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Organisation de chantier en milieu urbain dense
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 000 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Critere 1 : Qualité et pertinence des références, représentant 50 % de la note globale finale;
critere 2 : Capacité et pertinence du candidat ou du...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Critere 1 : Qualité et pertinence des références, représentant 50 % de la note globale finale;
critere 2 : Capacité et pertinence du candidat ou du groupement (administratif, technique), représentant 50 % de la note globale finale.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Se référer au règlement de consultation
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation
Conditions de participation
“Un chiffre d'affaires annuel de 4 M euro(s) Ht est exigé sur les trois derniers exercices” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-06-20
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179-191, avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 899029703📞
Fax: +33 899186589 📠
Source: OJS 2022/S 107-295012 (2022-05-31)
Informations complémentaires (2022-06-20)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2022/S 107-295012
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2022-06-20 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2022-06-27 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2022/S 120-337606 (2022-06-20)
Informations complémentaires (2022-06-24)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2022-06-27 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2022-07-04 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2022/S 123-348854 (2022-06-24)