Marché de travaux de construction d'un ensemble immobilier composé d'une résidence de 79 logements, d'une salle d'animation, de bureaux et de deux locaux d'activités-Les Brouets, Mantes-la-Ville (78)
La présente consultation est lancée par la société Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle a pour objet les prestations suivantes : marché de travaux de construction d'un ensemble immobilier composé d'une résidence de 79 logements, d'une salle d'animation, de bureaux et de deux locaux d'activités, rues Hélène et Désirée Legoff et Victor Schoelcher, 78711 Mantes-la-Ville.
le marché n'est pas alloti.
une tranche ferme est prévue pour le programme Logements et une tranche optionnelle pour le programme Bureaux.
le présent avis concerne uniquement la phase candidature.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-03-16.
L'appel d'offres a été publié le 2022-02-14.
Avis de marché (2022-02-14) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Batigere en ile-de-france
Numéro d'enregistrement national: 58200010500137
Adresse postale: 2 rue Voltaire
Commune postale: Levallois-perret
Code postal: 92300
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: idf.achat@batigere.fr📧
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
URL: http://www.batigere.fr🌏 Communication
URL des documents: http://www.marches-publics.info/🌏
URL de participation: http://www.marches-publics.info/🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de construction d'un ensemble immobilier composé d'une résidence de 79 logements, d'une salle d'animation, de bureaux et de deux locaux...”
Titre
Marché de travaux de construction d'un ensemble immobilier composé d'une résidence de 79 logements, d'une salle d'animation, de bureaux et de deux locaux d'activités-Les Brouets, Mantes-la-Ville (78)
1060644ao
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“La présente consultation est lancée par la société Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle a pour objet les prestations suivantes...”
Brève description
La présente consultation est lancée par la société Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle a pour objet les prestations suivantes : marché de travaux de construction d'un ensemble immobilier composé d'une résidence de 79 logements, d'une salle d'animation, de bureaux et de deux locaux d'activités, rues Hélène et Désirée Legoff et Victor Schoelcher, 78711 Mantes-la-Ville.
le marché n'est pas alloti.
une tranche ferme est prévue pour le programme Logements et une tranche optionnelle pour le programme Bureaux.
le présent avis concerne uniquement la phase candidature.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'immeubles collectifs📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Description du marché:
“La présente consultation est lancée par la société Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle a pour objet les prestations suivantes...”
Description du marché
La présente consultation est lancée par la société Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle a pour objet les prestations suivantes : marché de travaux de construction d'un ensemble immobilier composé d'une résidence de 79 logements, d'une salle d'animation, de bureaux et de deux locaux d'activités, rues Hélène et Désirée Legoff et Victor Schoelcher, 78711 Mantes-la-Ville.
le marché n'est pas alloti.
une tranche ferme est prévue pour le programme Logements et une tranche optionnelle pour le programme Bureaux.
le présent avis concerne uniquement la phase candidature.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Planning, ordonnancement et méthodologie d'intervention
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Installation de chantier, et moyens humains et matériels
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Critere 1 : Qualité des références en lien avec le projet, noté sur 10 points et représentant 60% de la note globale finale;
critere 2 : Moyens techniques...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Critere 1 : Qualité des références en lien avec le projet, noté sur 10 points et représentant 60% de la note globale finale;
critere 2 : Moyens techniques et capacité financière, noté sur 10 points et représentant 40% de la note globale finale.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Tranche ferme: programme Logements;
tranche optionnelle: programme Bureaux
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Se référer au règlement de consultation
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation
Conditions de participation
“Un chiffre d'affaires annuel de 10 M euro(s) Ht est exigé sur l'exercice 2019, ainsi qu'un chiffre d'affaires annuel de 7 M euro(s) Ht sur les exercices 2020 et 2021”
Un chiffre d'affaires annuel de 10 M euro(s) Ht est exigé sur l'exercice 2019, ainsi qu'un chiffre d'affaires annuel de 7 M euro(s) Ht sur les exercices 2020 et 2021
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-03-16
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info
Le montant des travaux est estimé à :
Tranche ferme : 10 170 000,00 EUR HT ;
Tranche optionnelle : 1 675 000,00 EUR HT
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179-191, avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 899029703📞
Fax: +33 899186589 📠
Source: OJS 2022/S 035-086475 (2022-02-14)