Objet Champ d'application du marché
Titre:
“fourniture, livraison et installation d'équipements spécifiques d'ateliers pour les lycées de la Région Occitanie (19lots)
2022-Fcs-0320”
Produits/services: Matériel pédagogique📦
Brève description: chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“centre D'Usinage A Commande Numerique Pour Plateau Technique Menuiserie Aluminium Verre” Titre
Numéro d'identification du lot: 01
Description
Produits/services supplémentaires: Centre d'usinage📦
Lieu d'exécution: Occitanie🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 22 boulevard du Maréchal Juin 31000 - toulouse
Description du marché:
“centre D'Usinage A Commande Numerique Pour Plateau Technique Menuiserie Aluminium Verre” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique au vu des fiches techniques et de l'annexe technique au Cctp
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Complément de garantie et mise en ?uvre du Sav
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 50
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 83 158 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 140
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“centre D'Usinage A Commande Numerique Pour Filiere Professionnelle Technicien D'Usinage” Titre
Numéro d'identification du lot: 02
Description
Description du marché:
“centre D'Usinage A Commande Numerique Pour Filiere Professionnelle Technicien D'Usinage” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 140 075 💰
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“machine De Decoupes Et De Gravures Laser Pour Atelier De Production Bois Et Metiers D'Arts” Titre
Numéro d'identification du lot: 03
Description
Produits/services supplémentaires: Machines-outils pour le travail du bois📦
Description du marché:
“machine De Decoupes Et De Gravures Laser Pour Atelier De Production Bois Et Metiers D'Arts” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 27 825 💰
Description
Durée de l'accord: 112
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travail Du Metal : Plieuse-Poinconneuse-Cisaille Hydraulique
Titre
Numéro d'identification du lot: 04
Description
Produits/services supplémentaires: Machines-outils pour le travail des métaux📦
Description du marché: travail Du Metal : Plieuse-Poinconneuse-Cisaille Hydraulique
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 24 800 💰
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travail Du Metal : Diverses Machines Pour Le Lycee Guynemer-Gide (30)
Titre
Numéro d'identification du lot: 05
Description
Description du marché: travail Du Metal : Diverses Machines Pour Le Lycee Guynemer-Gide (30)
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 23 683 💰
Description
Durée de l'accord: 98
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: soudure : Divers Postes Pour Le Lycee Guynemer-Gide (30)
Titre
Numéro d'identification du lot: 06
Description
Produits/services supplémentaires: Matériel de soudage📦
Description du marché: soudure : Divers Postes Pour Le Lycee Guynemer-Gide (30)
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 6 600 💰
Description
Durée de l'accord: 84
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“travail De L'Alu Et Du Verre : Diverses Machines Pour Le Lycee Professionnel Vinci (34)” Titre
Numéro d'identification du lot: 07
Description
Produits/services supplémentaires: Machines-outils à usage spécifique📦
Description du marché:
“travail De L'Alu Et Du Verre : Diverses Machines Pour Le Lycee Professionnel Vinci (34)” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 7 016 💰
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“travail Du Bois : Scie A Format A Commande Numerique Pour Le Lycee Professionnel Des Metiers Urbain Vitry (31)” Titre
Numéro d'identification du lot: 08
Description
Description du marché:
“travail Du Bois : Scie A Format A Commande Numerique Pour Le Lycee Professionnel Des Metiers Urbain Vitry (31)” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 61 116 💰
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“travail Du Bois : Diverses Machines Pour Les Lycees Du Departement De La Haute-Garonne (31)” Titre
Numéro d'identification du lot: 09
Description
Description du marché:
“travail Du Bois : Diverses Machines Pour Les Lycees Du Departement De La Haute-Garonne (31)” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 10 891 💰
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travail Du Bois : Degauchisseuse Pour Le Lyce Professionnel Mermoz (34)
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Description du marché: travail Du Bois : Degauchisseuse Pour Le Lyce Professionnel Mermoz (34)
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 13 008 💰
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travail Du Cuir : Table De Coupe A Commande Numerique Pour Section Maroquinerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Machines pour l'industrie du textile, de l'habillement et du cuir📦
Description du marché: travail Du Cuir : Table De Coupe A Commande Numerique Pour Section Maroquinerie
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 121 358 💰
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travail De La Ceramique : Delayeur 1 Cuve
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Machines-outils pour le travail de la céramique📦
Description du marché: travail De La Ceramique : Delayeur 1 Cuve
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 4 308 💰
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: robot Collaboratif 6 Axes
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Robots industriels📦
Description du marché: robot Collaboratif 6 Axes
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 28 800 💰
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: engin De Chantier : Chargeuse Pelleteuse
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Machines excavatrices📦
Description du marché: engin De Chantier : Chargeuse Pelleteuse
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 79 200 💰
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: engins De Manutention : Transpalettes Electriques
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Machines de chargement ou de manutention📦
Description du marché: engins De Manutention : Transpalettes Electriques
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 5 325 💰
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: engin De Manutention : Chariot Elevateur
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Chariots élévateurs📦
Description du marché: engin De Manutention : Chariot Elevateur
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 28 558 💰
1️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: outillage Pneumatique Pour Atelier Aeronautique
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Produits/services supplémentaires: Outils📦
Description du marché: outillage Pneumatique Pour Atelier Aeronautique
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 28 708 💰
1️⃣8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: equipements Pour Ateliers De Mecanique Et Maintenance
Titre
Numéro d'identification du lot: 18
Description
Produits/services supplémentaires: Équipement d'atelier📦
Description du marché: equipements Pour Ateliers De Mecanique Et Maintenance
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 17 625 💰
1️⃣9️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“equipements Divers Pour Ateliers Pour Les Lycees Des Departements L'Ariege, L'Aveyron, H-Garonne, Des H-Pyrenees, P-Orientales, Tarn, T-Et-Garonne” Titre
Numéro d'identification du lot: 19
Description
Description du marché:
“equipements Divers Pour Ateliers Pour Les Lycees Des Departements De L'Ariege (09), De L'Aveyron (12), De La Haute-Garonne (31), Des Hautes-Pyrenees (65),...”
Description du marché
equipements Divers Pour Ateliers Pour Les Lycees Des Departements De L'Ariege (09), De L'Aveyron (12), De La Haute-Garonne (31), Des Hautes-Pyrenees (65), Des Pyrenees-Orientales (66), Du Tarn (81) Et Du Tarn-Et-Garonne (82)
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 28 583 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner conformément à l'article R. 2143-3 du...”
Liste et brève description des conditions
déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner conformément à l'article R. 2143-3 du code de la commande publiqueconformément à l?article L2141-3 -3°du code de la commande publique si le candidat est en situation de redressement judiciaire instituée par l?article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, il produira la copie du ou des jugements prononcésen cas de groupement, le candidat remettra l'habilitation du mandataire par ses co-traitants dûment renseignée
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. Les entreprises récemment créées et qui ne sont pas en mesure de fournir ces informations pourront prouver leurs capacités financières en produisant une déclaration appropriée banques (dont la forme est laissée à la d
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par...”
Liste et brève description des critères de sélection
liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidatdéclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“l'Exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.Aucune clause de garantie financière prévue.Le contrat prévoit le...”
Conditions d'exécution du contrat
l'Exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.Aucune clause de garantie financière prévue.Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier.Les prestations sont réglées par des prix unitaires.Les prix sont actualisables.Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées au cahier des charges.Le financement du marché est assuré sur les fonds propres publics de la collectivité Région Occitanie
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-07-13
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions d'ouverture des offres: 2022-07-18
10:00 📅
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://marchespublics.laregion.fr -Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier.La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas autorisée.Il est interdit de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur.La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette consultation.Une visite sur site est obligatoire. L'Offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la viste sont disponibles dans le règlement de la consultation.Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68, rue Raymond Iv
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31068
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 562735757📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr📧
Fax: +33 562735740 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68, rue Raymond Iv
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31068
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 562735757📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr📧
Fax: +33 562735740 📠
Source: OJS 2022/S 112-314811 (2022-06-08)
Informations complémentaires (2022-06-27)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2022/S 112-314811
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: date: 18/07/2022 à 10h00
Nouvelle valeur
Texte: date: 22/07/2022 à 10h00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2022-07-13 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2022-07-20 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2022/S 125-354019 (2022-06-27)
Avis d'attribution de marché (2022-11-21) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 537 726 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Site principal ou lieu d'exécution: 22 boulevard du Maréchal Juin 31000 Toulouse
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 112-314811
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 01
Titre:
“centre D'Usinage A Commande Numerique Pour Plateau Technique Menuiserie Aluminium Verre” Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 02
Titre:
“centre D'Usinage A Commande Numerique Pour Filiere Professionnelle Technicien D'Usinage”
Date de conclusion du contrat: 2022-10-03 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: performer C.N.C
Adresse postale: 300 Rue Des Carrieres
Commune postale: Taluyers
Code postal: 69440
Pays: France 🇫🇷
Région: Rhône🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 164 817 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 03
Titre:
“machine De Decoupes Et De Gravures Laser Pour Atelier De Production Bois Et Metiers D'Arts” Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: bulman-Mllaser
Adresse postale: montrichard
Commune postale: Pont-à-Mousson
Code postal: 54700
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 22 800 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 04
Titre: travail Du Metal : Plieuse-Poinconneuse-Cisaille Hydraulique
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: ets Baures-Produits Metallurgiques
Adresse postale: 21 Av De Nimes
Commune postale: Montpellier
Code postal: 81200
Région: Tarn🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 32899.80 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 05
Titre: travail Du Metal : Diverses Machines Pour Le Lycee Guynemer-Gide (30)
Nom et adresse du contractant
Nom: b.v. International
Adresse postale: 90 Rue Des Vernes
Commune postale: Marcy L'Etoile
Code postal: 69280
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 25 548 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 06
Titre: soudure : Divers Postes Pour Le Lycee Guynemer-Gide (30)
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: castolin
Adresse postale: 22 Avenue Du Quebec - za Courtaboeuf 1 - bp325 Villebon
Commune postale: Courtaboeuf Cedex
Code postal: 91958
Région: Essonne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 5603.16 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 07
Titre:
“travail De L'Alu Et Du Verre : Diverses Machines Pour Le Lycee Professionnel Vinci (34)”
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 08
Titre:
“travail Du Bois : Scie A Format A Commande Numerique Pour Le Lycee Professionnel Des Metiers Urbain Vitry (31)” Nom et adresse du contractant
Nom: 3m Maison Machine Menuiserie
Adresse postale: 34 Che De Novital
Commune postale: Saint-Jory
Code postal: 31790
Région: Haute-Garonne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 55 200 💰
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 09
Titre:
“travail Du Bois : Diverses Machines Pour Les Lycees Du Departement De La Haute-Garonne (31)” Nom et adresse du contractant
Nom: j.p. Palmero Industrie
Adresse postale: 290 Rue Des Peupliers
Commune postale: Grisolles
Code postal: 82170
Région: Tarn-et-Garonne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 18415.20 💰
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: travail Du Bois : Degauchisseuse Pour Le Lyce Professionnel Mermoz (34)
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 16 320 💰
1️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: travail Du Cuir : Table De Coupe A Commande Numerique Pour Section Maroquinerie
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
1️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: travail De La Ceramique : Delayeur 1 Cuve
1️⃣3️⃣
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: robot Collaboratif 6 Axes
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nom et adresse du contractant
Nom: humarobotics
Adresse postale: 10 Rue Joule
Commune postale: Merignac
Code postal: 33700
Région: Gironde🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 35 031 💰
1️⃣4️⃣
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: engin De Chantier : Chargeuse Pelleteuse
Nom et adresse du contractant
Nom: omnimat
Adresse postale: 88 Rte De Boisseuil
Commune postale: Feytiat
Code postal: 87220
Région: Haute-Vienne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 96 000 💰
1️⃣5️⃣
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: engins De Manutention : Transpalettes Electriques
Nom et adresse du contractant
Nom: afrelec Industrie Rpa
Adresse postale: 95 Che Des Grands Champs
Commune postale: Charnay-les-Macon
Code postal: 71850
Région: Saône-et-Loire🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 6 000 💰
1️⃣6️⃣
Numéro d'identification du lot: 16
Titre: engin De Manutention : Chariot Elevateur
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 33 600 💰
1️⃣7️⃣
Numéro d'identification du lot: 17
Titre: outillage Pneumatique Pour Atelier Aeronautique
Nom et adresse du contractant
Nom: edalis
Adresse postale: 172 rue Ampère
Commune postale: Le Loraoux Bottereau
Code postal: 44430
Région: Loire-Atlantique🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 25492.32 💰
1️⃣8️⃣
Numéro d'identification du lot: 18
Titre: equipements Pour Ateliers De Mecanique Et Maintenance
1️⃣9️⃣
Numéro d'identification du lot: 19
Titre:
“equipements Divers Pour Ateliers Pour Les Lycees Des Departements L'Ariege, L'Aveyron, H-Garonne, Des H-Pyrenees, P-Orientales, Tarn, T-Et-Garonne”
“les contrats et les documents afférents sont consultables sur demande écrite auprès du pouvoir adjudicateur par courrier ou par mail adressé à...”
les contrats et les documents afférents sont consultables sur demande écrite auprès du pouvoir adjudicateur par courrier ou par mail adressé à marches.publics@laregion.fr
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 228-655252 (2022-11-21)