construction du Groupe Scolaire T14 de Ouangani

Commune de Ouangani

la démolition de bâtiments existants puis la construction d'un nouveau groupe scolaire avec: -14 salles élémentaires - un pôle administratif - un préau (bâtiment existant à rénover) - un espace d'accompagnement scolaire - une salle multi activités - un restaurant scolaire en liaison froide, tout en anticipant un passage en liaison chaude. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-08-31. L'appel d'offres a été publié le 2022-07-11.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2022-07-11 Avis de marché
Avis de marché (2022-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'écoles primaires
Brève description:
la démolition de bâtiments existants puis la construction d'un nouveau groupe scolaire avec: -14 salles élémentaires - un pôle administratif - un préau (bâtiment existant à rénover) - un espace d'accompagnement scolaire - une salle multi activités - un restaurant scolaire en liaison froide, tout en anticipant un passage en liaison chaude. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'écoles primaires 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de maçonnerie 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de plomberie 📦
Équipement de cuisine 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Mayotte 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: commune de ouangani
Adresse postale: place Zakia Madi
Code postal: 97670
Commune postale: Ouangani
Contact
Adresse Internet: https://www.ville-ouangani.yt/ 🌏
Courrier électronique: accueil@mairiedeouangani.fr 📧
Téléphone: +33 269621530 📞
URL des documents: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-07-11 📅
Date limite de soumission: 2022-08-31 📅
Date de publication: 2022-07-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 135-381678
Numéro JO-S: 135
Informations complémentaires
possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 3
Numéro du lot: 1
Brève description: macrolot vrd- espaces verts / mobiliers jeux
Durée de l'accord: 6 mois
Description des options: travaux de fourniture et pose de mobiliers, jeux et équipements sportifs
Informations complémentaires:
possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
Numéro du lot: 2
Brève description: macrolot gros oeuvre/etancheite-charpente/couverture- panneaux hotovoltaiques
Durée de l'accord: 11 mois
Description des options:
les travaux porteront sur la réalisation d'une installation PV en autoconsommation avec revente du surplus
Numéro du lot: 3
Brève description: macrolot plomberies sanitaires protection incendie- ecs Eau chaude Solaire
Durée de l'accord: 5 mois
Numéro du lot: 4
Brève description: macrolot ventilation cuisine / froid alimentaire- equipement cuisine
Description des options: travaux de fourniture et installation des équipements de cuisine
Numéro du lot: 5
Brève description: electricite
Numéro du lot: 6
Brève description: appareil elevateur
Durée de l'accord: 3 mois
Numéro du lot: 7
Brève description: macrolot menuiseries aluminium-metallerie
Informations complémentaires:
: Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
Numéro du lot: 8
Brève description: menuiserie bois
Numéro du lot: 9
Brève description: macrolot cloison / faux plafonds-peinture
Numéro du lot: 10
Brève description: revetements de sols et murs

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix révisables trimestriellement. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de l'avance
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-09-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20000885200010
Contact
Point de contact: Youssouf ambdi
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires
la candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Mayotte
Adresse postale: les Hauts du Jardin du Collège
Commune postale: Mamoudzou
Code postal: 97600
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 269611856 📞
Courrier électronique: greffe.ta-mayotte@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://mayotte.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2022/S 135-381678 (2022-07-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises Mayotte Mayotte
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Aménagements Équipement de cuisine, articles de... Équipement de cuisine Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager...