Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Construction de 54 logements en locatif social Bd de Vitré / Rue Bourde de la Rogerie - RENNES”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Construction de 54 logements en locatif social Bd de Vitré / Rue Bourde de la Rogerie - RENNES” Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Terrassements - Fondations profondes - Gros-Oeuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Lieu d'exécution: Ille-et-Vilaine🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Rennes
Description du marché: Terrassements - Fondations profondes - Gros-Oeuvre
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 26
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“ARCHIPEL HABITAT pourra conclure un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont
été confiées au titulaire...”
Description des options
ARCHIPEL HABITAT pourra conclure un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont
été confiées au titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut
dépasser cinq ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R 2122-7 du code de la commande
publique).
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Critères de sélection des candidatures :
o Capacités financières, professionnelles et techniques, organisation de l'entreprise ou du groupement
oRéférences...”
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures :
o Capacités financières, professionnelles et techniques, organisation de l'entreprise ou du groupement
oRéférences sur des opérations de nature et d'ampleur équivalente, en construction neuve.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ravalement - Lasure de façades
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation📦
Description du marché: Ravalement - Lasure de façades
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Etancheite
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Description du marché: Etancheite
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries extérieures Aluminium
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Menuiseries extérieures Aluminium
Informations complémentaires:
“Critères de sélection des candidatures :
o Capacités financières, professionnelles et techniques, organisation de l'entreprise ou du groupement
oRéférences...”
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures :
o Capacités financières, professionnelles et techniques, organisation de l'entreprise ou du groupement
oRéférences sur des opérations de nature et d'ampleur équivalente, en construction neuve
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie - Metallerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: Serrurerie - Métallerie
Informations complémentaires:
“Critères de sélection des candidatures :
o Capacités financières, professionnelles et techniques, organisation de l'entreprise ou du groupement
o Références...”
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures :
o Capacités financières, professionnelles et techniques, organisation de l'entreprise ou du groupement
o Références sur des opérations de nature et d'ampleur équivalente, en construction neuve.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Porte Automatique de Garage
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement du bâtiment📦
Description du marché: Porte Automatique de Garage
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries Intérieures Bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Description du marché: Menuiseries Intérieures Bois
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cloisons sèches - Isolations - Plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons📦
Description du marché: Cloisons sèches - Isolations - Plafonds
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revêtements de sols - Faïence
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols📦
Description du marché: Revêtements de sols - Faïence
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture - Revêtements muraux
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Produits/services supplémentaires: Peintures et revêtements muraux📦
Description du marché: Peinture - Revêtements muraux
Informations sur les options
Description des options:
“ARCHIPEL HABITAT pourra conclure un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont
été confiées au titulaire...”
Description des options
ARCHIPEL HABITAT pourra conclure un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont
été confiées au titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut
dépasser cinq ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R 2122-7 du code de la commande
publique)
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseur
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: Ascenseur
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaire
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché: Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaire
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Electricité - Courants forts
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique📦
Description du marché: Electricité - Courants forts
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Courants Faibles
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché: Courants Faibles
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Aménagements extérieurs - Espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Description du marché: Aménagements extérieurs - Espaces verts
Informations complémentaires:
“Critères de sélection des candidatures :
o Capacités financières, professionnelles et techniques, organisation de l'entreprise ou du groupement
o Références...”
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures :
o Capacités financières, professionnelles et techniques, organisation de l'entreprise ou du groupement
o Références sur des opérations de nature et d'ampleur équivalente, en construction neuve
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à...”
Liste et brève description des conditions
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois :
-en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
-en qualité de membres de plusieurs groupements.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 et suivants du code de
la commande publique concernant les interdictions de soumissionner ou formulaire DC1.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. ou formulaires DC2.
Les attestations d'assurances RC et décennale couvrant le ou les lot(s) concerné(s) par la candidature.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration indiquant les moyens techniques (matériel et outillage) de l'entreprise, les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration indiquant les moyens techniques (matériel et outillage) de l'entreprise, les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour les trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants. Nous recommandons de cibler les références et/ou expériences en lien avec l'objet du marché.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Le marché prévoit des clauses d'insertion sociales visant à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières
d'insertion et à...”
Conditions d'exécution du contrat
Le marché prévoit des clauses d'insertion sociales visant à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières
d'insertion et à lutter contre le chômage.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-12-12
17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2022/S 220-634796 (2022-11-10)
Informations complémentaires (2022-12-09) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse du profil d'acheteur: http://www.archipel-habitat.fr/🌏
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2022/S 220-634796
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Emplacement du texte à modifier:
“Réglement de consultation Date Limite de réception des offres ou des demandes de participation” Ancienne valeur
Texte: Lundi 12 décembre 2022 à 17h00
Nouvelle valeur
Texte: Jeudi 22 décembre 2022 à 17h00
Source: OJS 2022/S 241-695352 (2022-12-09)
Informations complémentaires (2022-12-20)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Emplacement du texte à modifier:
“Réglement de consultation Date Limite de réception des offres ou des demandes de participation” Ancienne valeur
Texte: Jeudi 22 décembre 2022 à 17h00
Nouvelle valeur
Texte: Lundi 16 janvier 2023 à 17h00
Source: OJS 2022/S 248-720553 (2022-12-20)
Avis d'attribution de marché (2023-11-17) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 6 591 830 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Critères d'attribution
Prix
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 220-634796
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 23202
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Terrassements - Fondations profondes - Gros-Oeuvre
Date de conclusion du contrat: 2023-11-15 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Pavoine
Adresse postale: rue Denis Papin BP27434
Commune postale: Bruz cedex
Code postal: 35174
Pays: France 🇫🇷
Région: Ille-et-Vilaine🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2 773 240 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 23303
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Ravalement - Lasure de façades
Nom et adresse du contractant
Nom: Goni
Adresse postale: 29 rue du bignon ZI Sud Est
Commune postale: Chantepie
Code postal: 35571
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 176 800 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 23204
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Etancheite
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Smac
Adresse postale: 16 rue de la retardais
Commune postale: Rennes
Code postal: 35920
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 309 111 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 23205
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Menuiseries extérieures Aluminium
Date de conclusion du contrat: 2023-11-08 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Renault menuiseries
Adresse postale: za Rue du Bois
Commune postale: Caulnes
Code postal: 22350
Région: Bretagne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 418 850 💰
5️⃣
Numéro de contrat: 23206
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Serrurerie - Métallerie
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Bp metal
Adresse postale: rue du Ponant
Commune postale: Landivisiau
Code postal: 29400
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 286 768 💰
6️⃣
Numéro de contrat: 23207
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Porte Automatique de Garage
Nom et adresse du contractant
Nom: Doitrand
Adresse postale: 20 rue Louis Delourmel
Commune postale: Noyal chatillon
Code postal: 35230
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 7 130 💰
7️⃣
Numéro de contrat: 23208
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Menuiseries Intérieures Bois
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 282 333 💰
8️⃣
Numéro de contrat: 23209
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: Cloisons sèches - Isolations - Plafonds
Nom et adresse du contractant
Nom: Gadby
Adresse postale: 1 rue Saint Exupéry
Commune postale: Janze
Code postal: 35150
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 378 422 💰
9️⃣
Numéro de contrat: 23210
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Revêtements de sols - Faïence
Nom et adresse du contractant
Nom: Novobat
Adresse postale: 3 rue du Passavent
Commune postale: Vern sur seiche
Code postal: 35770
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 233 768 💰
1️⃣0️⃣
Numéro de contrat: 23211
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Peinture - Revêtements muraux
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: Tual peinture
Adresse postale: ZA Beauséjour
Commune postale: La meziere
Code postal: 35520
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 201 605 💰
1️⃣1️⃣
Numéro de contrat: 23212
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Ascenseur
Nom et adresse du contractant
Nom: Cfa
Adresse postale: 6 rue de la Göelette ZE du grand large
Commune postale: Saint benoit
Code postal: 86280
Région: France🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 94 314 💰
1️⃣2️⃣
Numéro de contrat: 23213
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaire
Nom et adresse du contractant
Nom: Bst
Adresse postale: Bd de l'Odet CS14112
Commune postale: Pace
Code postal: 35740
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 868 030 💰
1️⃣3️⃣
Numéro de contrat: 23214
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: Electricité - Courants forts
Nom et adresse du contractant
Nom: Sas rannou
Adresse postale: 45 rue de l'avenir
Commune postale: Chavagne
Code postal: 35310
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 437 909 💰
1️⃣4️⃣
Numéro de contrat: 23215
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: Courants Faibles
Nom et adresse du contractant
Nom: Lepage electronique
Adresse postale: 1 rue des bintinais ZA du hil
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 93 030 💰
1️⃣5️⃣
Numéro de contrat: 23216
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: Aménagements extérieurs - Espaces verts
Nom et adresse du contractant
Nom: Jourdaniere nature
Adresse postale: 33 La jOURDANIERE BP84123
Commune postale: liffre
Code postal: 35341
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 30 517 💰
Source: OJS 2023/S 225-709214 (2023-11-17)