Gare de WOIPPY: travaux sur quais 1,2 et 3
- réhaussement de quais
- allongement de quais
- fourniture et pose de dalles d'éveil à la vigilance
- fourniture et pose de clôtures et portillons
- mise en place d'une rampe d'accès
- réhaussement des équipements présents sur le quai
- extension de l'éclairage sur la zone d'allongement du quai
- mise à la terre des structures
- dépose et repose abri voyageurs
- dépose d'une voie de service avec évacuation vers une décharge spécialisée
- dépose des appareils de voie avec évacuation des éléments constitutifs et leur remplacement par de la voire courante.
Gare de MAIZIERES LES METZ et WALYGATOR:
- allongement de quais et abaissement de quais existants et revêtement sur la totalité du quai
- dépose d'enrobé, de bordures et caniveaux.
- dépose d'un mur en aile retourné
- fourniture et pose de clôtures
- fourniture et pose de garde-corps
- fourniture et pose de luminaires
- fourniture et pose de mâts basculants
- création d'une rampe d'accès
- fourniture et mise en place de murets de quai
- démolition d'un guérite
- dépose et repose d'abri et de bancs
- débroussaillage
La liste des travaux ci-dessus n'est pas exhaustive, les travaux à réaliser sont détaillés dans les notices descriptives.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-07-25.
L'appel d'offres a été publié le 2022-06-23.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Avis Publicité JOUE -Allongement des quais Gares de Woippy-Maizières les Metz-Walygator (Moselle 57)
2022RFI063190”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Gare de WOIPPY: travaux sur quais 1,2 et 3
- réhaussement de quais
- allongement de quais
- fourniture et pose de dalles d'éveil à la vigilance
- fourniture...”
Brève description
Gare de WOIPPY: travaux sur quais 1,2 et 3
- réhaussement de quais
- allongement de quais
- fourniture et pose de dalles d'éveil à la vigilance
- fourniture et pose de clôtures et portillons
- mise en place d'une rampe d'accès
- réhaussement des équipements présents sur le quai
- extension de l'éclairage sur la zone d'allongement du quai
- mise à la terre des structures
- dépose et repose abri voyageurs
- dépose d'une voie de service avec évacuation vers une décharge spécialisée
- dépose des appareils de voie avec évacuation des éléments constitutifs et leur remplacement par de la voire courante.
Gare de MAIZIERES LES METZ et WALYGATOR:
- allongement de quais et abaissement de quais existants et revêtement sur la totalité du quai
- dépose d'enrobé, de bordures et caniveaux.
- dépose d'un mur en aile retourné
- fourniture et pose de clôtures
- fourniture et pose de garde-corps
- fourniture et pose de luminaires
- fourniture et pose de mâts basculants
- création d'une rampe d'accès
- fourniture et mise en place de murets de quai
- démolition d'un guérite
- dépose et repose d'abri et de bancs
- débroussaillage
La liste des travaux ci-dessus n'est pas exhaustive, les travaux à réaliser sont détaillés dans les notices descriptives.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
1️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: Lot 1 Gares de Maizières les Metz et Walygator
Description
Produits/services supplémentaires: Services de transport ferroviaire📦
Lieu d'exécution: France🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Moselle (57) Maizières les Metz
Description du marché:
“Le détail des travaux et quantités sont indiqués dans la Notice Descriptive et dans le Détail Estimatif joints au présent avis de candidatures.” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 242
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
2️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: Lot 1 Gares de Maizières les Metz et gare de Walygator
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Moselle (57) Maisières les Metz
Description du marché:
“Le détail des travaux et quantités sont indiqués dans la Notice descriptive et Détail Estimatif joints au présent avis de candidatures.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les candidats devront fournir les éléments suivants :
- les pièces justifiant l'existence légale de l'entreprise, avec le numéro d'immatriculation au RCS.
-...”
Liste et brève description des conditions
Les candidats devront fournir les éléments suivants :
- les pièces justifiant l'existence légale de l'entreprise, avec le numéro d'immatriculation au RCS.
- L'imprimé DC 1 intitulé "Lettre de candidature, désignation du mandataire par ses co-traitants"
- L'imprimé DC2 intitulé "Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement" dûment complété.
- Le candidat précise la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de 'opérateur économique principal.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Chiffre d’affaire minimum exigé 7 500 000 € € sur les 3 derniers exercices pour les entreprises FNTP en application de l’article 44 du décret 2016-360 du 25...”
Liste et brève description des critères de sélection
Chiffre d’affaire minimum exigé 7 500 000 € € sur les 3 derniers exercices pour les entreprises FNTP en application de l’article 44 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Les travaux soumis à qualification SNCF devront être couverts par la qualification et le seuil correspondant .
Les candidats doivent joindre à leur candidature les documents suivants :
- une déclaration indiquant pour chacun des 3 derniers exercices , le chiffre d'affaires annuel global et le chiffre d'affaires relatif aux fournitures, prestations ou travaux faisant l'objet du marché.
- une déclaration indiquant pour chacun des 3 derniers exercices, les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance du personnel d'encadrement.
- une déclaration appropriée des banques ou une preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants indiquant le...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Joindre des attestations de bonne exécution, ou une déclaration de l’opérateur économique. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin.
- Certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ou tout moyen de preuve équivalent (ex : via les références demandées).
- Description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.
Il est demandé au mandataire de posséder la :QUALIFICATION FNTP 2321 ou équivalente Terrassements courants en milieu urbain
Les qualifications suivantes sont exigées pour la réalisation des travaux. Si l’entreprise principale ne les possède pas, celle-ci a la possibilité de se grouper ou de sous-traiter ces prestations à une ou des entreprises les possédant.
- FNTP 2321 ou équivalente Terrassements courants en milieu urbain
- FNTP 3321 ou équivalente Revêtements en matériaux enrobés classiques
- FNTP 346 ou équivalente Pose de bordures chainettes et caniveaux
- FNTP 347 ou équivalente petits ouvrages divers en maçonnerie
- Qualif élec MGTI classe 3
Qualification SNCF
- 01101 Remplacement ou consolidation de constituants ( traverses, attaches, rails ..) et reprise de nivellement en voie principale ou aux passages à niveau .
SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Moselle
Afficher plus Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères:
“Les candidats seront sélectionnés sur la base de leur capacité juridique, technique et financière à réaliser le marché. Ces éléments de capacité seront...”
Liste et brève description des règles et critères
Les candidats seront sélectionnés sur la base de leur capacité juridique, technique et financière à réaliser le marché. Ces éléments de capacité seront analysés sur la base des documents demandés dans le cadre du présent avis.
Afficher plus
Dépôts et garanties exigés: Garantie financière du parfait achèvement.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Les offres doivent être exprimées en euros.
Les prix sont fermes.
Paiement net par virement à échéance fixée à 60 jours de réception de la facture, émise...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Les offres doivent être exprimées en euros.
Les prix sont fermes.
Paiement net par virement à échéance fixée à 60 jours de réception de la facture, émise après acceptation qualitative et quantitative des fournitures, prestations ou travaux et vérification de la facture.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Un opérateur économique répondant seul est autorisé à répondre aussi en groupement, à condition de ne pas en être le mandataire du groupement.
Un opérateur...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Un opérateur économique répondant seul est autorisé à répondre aussi en groupement, à condition de ne pas en être le mandataire du groupement.
Un opérateur économique ne répondant qu'en groupement n'est autorisé à être le mandataire que d’un seul groupement.
Que le groupement soit solidaire ou conjoint, le mandataire est toujours solidaire de chacun des membres du groupement pour leurs obligations contractuelles.
En cas de groupement, la désignation d'un mandataire dans le dossier de candidature est obligatoire.
En outre, SNCF Réseau se réserve le droit de demander au groupement sa transformation dans une forme juridique déterminée lors de l'attribution du marché lorsque cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché (article 37 de la directive 2014/25/UE du 26.2.2014).
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Le marché fera l’objet de conditions d’exécution particulières en matière d’insertion de personnes éloignées de l’emploi.
Pour calculer ce nombre d'heures...”
Conditions d'exécution du contrat
Le marché fera l’objet de conditions d’exécution particulières en matière d’insertion de personnes éloignées de l’emploi.
Pour calculer ce nombre d'heures d'insertion, l'entreprise aura recours à la formule suivante :
P*C avec
P = montant global du marché contractualisé à la commande
C= coefficient d'insertion de 0,0004
Afficher plus Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-07-25
17:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2022-08-05 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 3
“Les critères de sélection des candidats sont basés sur la capacité technique reprise au point III.2.3 du présent avis ainsi que sur la capacité économique...”
Les critères de sélection des candidats sont basés sur la capacité technique reprise au point III.2.3 du présent avis ainsi que sur la capacité économique reprise au point III.2.2 du présent avis.
Les actes de candidatures doivent être transmis exclusivement par voie électronique via le site dont l'adresse est indiquée au point I.1.
Les coordonnées e-mail du représentant habilité à soumissionner à la présente consultation sont à mentionner dans le dossier de candidature.
Toute candidature envoyée par voie électronique doit être envoyée sur la plateforme EASI (cf. section I de l’avis) par un représentant du candidat dûment habilité. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé. Le candidat doit être en mesure de justifier des pouvoirs de son représentant sur requête de l’entité adjudicatrice.
Toute candidature doit être datée et envoyée dans le respect des procédures décrites dans les "Conditions générales de remise des candidatures en ligne sur le site fournisseurs SNCF" par un représentant du candidat dûment habilité. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé.
Toute candidature électronique ne respectant pas le formalisme pré cité ou envoyée à une autre adresse est rejetée sans être analysée.
Le candidat doit être en mesure de justifier des pouvoirs de son représentant sur requête de la SNCF.
Pour toute difficulté d'ordre technique (notamment au moment de la transmission de la candidature), le candidat doit contacter le support https://sncf.bravosolution.com/web/login.html.
Les coordonnées e-mail du représentant habilité à soumissionner à la présente consultation sont à mentionner dans le dossier de candidature.
Après examen des documents, la SNCF évalue la capacité du candidat et sélectionne les candidats aptes à présenter une offre.
Le marché sera soumis aux dispositions du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) applicables aux marchés de travaux de la
SNCF, disponible sur le site http://www.sncf.com/ - Entreprises et Collectivités - Fournisseurs - Documentation.
La candidature ainsi que tout échange d'informations doivent être rédigées en français.
L'examen des variantes est subordonné à la remise d'une offre de base conforme aux prescriptions du cahier des charges.
Les fournitures sont soumises à homologation de la SNCF.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 Rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93558
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149202000📞
Courrier électronique: greffe.ta.montreuil@juradm.fr📧
URL: http://montreuil.tribunal-administratif.fr/🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les procédures de recours applicables sont :
- le référé précontractuel (CJA, art L.551-5 et s) qui peut être exercé jusqu’à la signature du marché ;
- le...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les procédures de recours applicables sont :
- le référé précontractuel (CJA, art L.551-5 et s) qui peut être exercé jusqu’à la signature du marché ;
- le référé contractuel (CJA, art L.551-13 et s) qui peut être exercé dans un délai de :
- 31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribution au JOUE ou, pour les marchés fondés sur un accord cadre, à compter de la notification de la conclusion du contrat ;
- 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat si aucun avis d’attribution n’a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n’a été effectuée ;
- le recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses (dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées).
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 7 rue catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93558
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149202000📞
Courrier électronique: greffe.ta.montreuil@juradm.fr📧
URL: http://montreuil.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2022/S 122-348144 (2022-06-23)
Avis d'attribution de marché (2022-12-20) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 3669112.22 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Site principal ou lieu d'exécution: Maizières les Metz
Description du marché: Allongement des quais
Titre
Numéro d'identification du lot: Lot 2 Gare de Woippy
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Woippy
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 122-348144
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: Lot 1 Gares de Walygator et maizières les Metz
Date de conclusion du contrat: 2022-11-18 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: EUROVIA Alsace Lorraine
Adresse postale: 2 Route de Metz
Commune postale: Florange
Code postal: 57190
Pays: France 🇫🇷
Région: France🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 502 000 💰
Source: OJS 2022/S 248-717433 (2022-12-20)