acquisition Et Pose De Blocs Modulaires Préfabriqués Pour Le Relogement Des Activités Du Centre Social Pastel
mairie de Louviers
le présent marché a pour objet l'acquisition et l'installation de bâtiments modulaires préfabriqués pour l'accueil desactivités du centre social Pastel. Ces équipements considérés comme établissement recevant du public, ils devrontrépondre aux normes d'accessibilité et de sécurité incendie.La parcelle allouée à l'implantation des bâtiments préfabriqués est située au no71 de la rue du Onze Novembre 1918- référence cadastrale As 729 - contenance : 1912 mètres carrés
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2022-03-28. L'appel d'offres a été publié le 2022-02-22.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?- • Haute-Normandie › Eure
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2022-02-22 | Avis de marché |
| 2022-03-11 | Informations complémentaires |
| 2022-06-07 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2022-02-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Bâtiments modulaires préfabriqués
Numéro de référence: 22-Louv-0003
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Bâtiments modulaires préfabriqués 📦
Code CPV supplémentaire: Bâtiments modulaires préfabriqués 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Eure 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: mairie de Louviers
Adresse postale: 21220375500018, 19 rue Pierre Mendès France
Code postal: 27406
Commune postale: Louviers
Contact
Adresse Internet: https://www.ville-louviers.fr/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@seine-eure.com 📧
URL des documents: https://www.ville-louviers.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://www.ville-louviers.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-02-22 📅
Date limite de soumission: 2022-03-28 📅
Date de publication: 2022-02-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 040-101197
Numéro JO-S: 40
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Durée de l'accord: 140 jours
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Capacité technique et professionnelle:
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-03-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique:Note méthodologique organisation des chantiers équipe, installation de chantier, moyens matériels,démarche environnementale gestion des déchets
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Valeur technique :Plans: coupe, façade, plan de distribution, perspective
Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Valeur technique: Nature des matériaux proposés jugés notamment sur la base de leurs performances énergétiques et environnementales et en fonction des fiches et documents techniques
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution : optimisation du délai plafond
Critère de qualité (pondération): 15
Prix (pondération): 50
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21270375500018
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.ville-louviers.fr/ 🌏
URL des documents: https://www.ville-louviers.fr/ 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 232081270 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Fax: +33 232081271 📠
Source: OJS 2022/S 040-101197 (2022-02-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Bâtiments modulaires préfabriqués
Numéro de référence: 22-Louv-0003
Brève description:
le présent marché a pour objet l'acquisition et l'installation de bâtiments modulaires préfabriqués pour l'accueil desactivités du centre social Pastel. Ces équipements considérés comme établissement recevant du public, ils devrontrépondre aux normes d'accessibilité et de sécurité incendie.La parcelle allouée à l'implantation des bâtiments préfabriqués est située au no71 de la rue du Onze Novembre 1918- référence cadastrale As 729 - contenance : 1912 mètres carrés
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Bâtiments modulaires préfabriqués 📦
Code CPV supplémentaire: Bâtiments modulaires préfabriqués 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Eure 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: mairie de Louviers
Adresse postale: 21220375500018, 19 rue Pierre Mendès France
Code postal: 27406
Commune postale: Louviers
Contact
Adresse Internet: https://www.ville-louviers.fr/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@seine-eure.com 📧
URL des documents: https://www.ville-louviers.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://www.ville-louviers.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-02-22 📅
Date limite de soumission: 2022-03-28 📅
Date de publication: 2022-02-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 040-101197
Numéro JO-S: 40
Informations complémentaires
pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur https://www.ville-louviers.fr/ -La signature électronique des documents n'est pas exigée.Les formats de fichier acceptés sont indiqués dans le Rc.Les retraits, renseignements et les dépôts des offres devront être effectués sur la plateforme www.mpe27.com
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Durée de l'accord: 140 jours
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
la parcelle allouée à l'implantation des bâtiments préfabriqués est située au no71 de la rue du Onze Novembre 1918 27400 - louviers
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
Afficher plus
liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
l'Exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution/de livraison sans dépasser le délai maximum fixé par l'acheteur.Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire en contrepartie.Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.Les prix sont révisables.Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.Fonds propres, subventions de la Caisse d'allocations familiales, Fonds de concours de la Communauté d'agglomération Seine-Eure
Afficher plus
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-03-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique:Note méthodologique organisation des chantiers équipe, installation de chantier, moyens matériels,démarche environnementale gestion des déchets
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Valeur technique :Plans: coupe, façade, plan de distribution, perspective
Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Valeur technique: Nature des matériaux proposés jugés notamment sur la base de leurs performances énergétiques et environnementales et en fonction des fiches et documents techniques
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution : optimisation du délai plafond
Critère de qualité (pondération): 15
Prix (pondération): 50
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21270375500018
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.ville-louviers.fr/ 🌏
URL des documents: https://www.ville-louviers.fr/ 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 232081270 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Fax: +33 232081271 📠
Source: OJS 2022/S 040-101197 (2022-02-22)
Informations complémentaires (2022-03-11)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-03-11 📅
Date limite de soumission: 2022-04-11 📅
Date de publication: 2022-03-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 053-137948
Se réfère à l'avis: 2022/S 040-101197
Numéro JO-S: 53
Source: OJS 2022/S 053-137948 (2022-03-11)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-03-11 📅
Date limite de soumission: 2022-04-11 📅
Date de publication: 2022-03-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 053-137948
Se réfère à l'avis: 2022/S 040-101197
Numéro JO-S: 53
Source: OJS 2022/S 053-137948 (2022-03-11)
Avis d'attribution de marché (2022-06-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 298 822 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-06-07 📅
Date de publication: 2022-06-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 111-311451
Numéro JO-S: 111
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-06-07 📅
Nom: martin Calais
Adresse postale: 64 Avenue Louis Debray
Commune postale: Bolbec
Code postal: 76210
Pays: France 🇫🇷
Seine-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 298 822 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Source: OJS 2022/S 111-311451 (2022-06-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 298 822 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-06-07 📅
Date de publication: 2022-06-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 111-311451
Numéro JO-S: 111
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
la parcelle allouée à l'implantation des bâtiments préfabriqués est située au no71 de la rue du Onze Novembre 1918 27400 Louviers
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-06-07 📅
Nom: martin Calais
Adresse postale: 64 Avenue Louis Debray
Commune postale: Bolbec
Code postal: 76210
Pays: France 🇫🇷
Seine-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 298 822 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Source: OJS 2022/S 111-311451 (2022-06-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕