acquisition de véhicules et d'engins de chantier
Commune de l'Ile d'Yeu
l'Acquisition de véhicules et d'engins de chantier
lot 1: FOURGON utilitaire L1 H1 d'occasion
lot 2: FOURGON utilitaire L1 H1 d'occasion
lot 3: VÉHICULE 9 PLACES d'occasion
lot 4: véhicule a benne basculante d'occasion
lot 5: véhicule électrique a benne basculante neuf
lot 6: VÉHICULE 5 places d'occasion
lot 7: NIVELEUSE d'occasion
Le délai de réception des offres était de 2022-10-07. L'appel d'offres a été publié le 2022-09-08.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Camions à carrosserie ouverte et à plate-forme › Camions à benne basculante
- • Machines de terrassement et d'excavation et pièces détachées › Niveleuses-régleuses et niveleuses-surfaceuses
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2022-09-08 | Avis de marché |
| 2023-04-03 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2022-09-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Véhicules à moteur
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Véhicules à moteur 📦
Code CPV supplémentaire: Véhicules à moteur 📦
Camions à benne basculante 📦
Niveleuses-régleuses et niveleuses-surfaceuses 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vendée 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: commune de l'ile d'yeu
Adresse postale: 11 quai de la mairie
Code postal: 85350
Commune postale: L'Ile D'Yeu
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-securises.fr 🌏
Courrier électronique: estelle.dimier@ile-yeu.fr 📧
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-09-08 📅
Date limite de soumission: 2022-10-07 📅
Date de publication: 2022-09-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 176-497694
Numéro JO-S: 176
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale estimée: 220 000 EUR 💰
Intitulé du lot: fourgon utilitaire L1 H1 d'occasion
Numéro du lot: 1
Brève description:
Valeur estimée hors TVA: 20 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 3 mois
Informations complémentaires:
Numéro du lot: 2
Brève description:
Intitulé du lot: vehicule 9 PLACES d'occasion
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: vehicule a benne basculante d'occasion
Numéro du lot: 4
Brève description:
Durée de l'accord: 6 mois
Intitulé du lot: vehicule electrique a benne basculante neuf
Numéro du lot: 5
Brève description:
Informations complémentaires:
Intitulé du lot: vehicule 5 places d'occasion
Numéro du lot: 6
Brève description:
Intitulé du lot: niveleuse d'occasion
Numéro du lot: 7
Brève description:
Informations complémentaires:
Site principal ou lieu d'exécution:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 150 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-10-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21850113800018
Contact
Point de contact: Service Marchés Publics
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de nantes
Adresse postale: 6 Allées de l'ile Gloriette CS 24111
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.nantes.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2022/S 176-497694 (2022-09-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Véhicules à moteur
Brève description:
l'Acquisition de véhicules et d'engins de chantier
lot 1: FOURGON utilitaire L1 H1 d'occasion
lot 2: FOURGON utilitaire L1 H1 d'occasion
lot 3: VÉHICULE 9 PLACES d'occasion
lot 4: véhicule a benne basculante d'occasion
lot 5: véhicule électrique a benne basculante neuf
lot 6: VÉHICULE 5 places d'occasion
lot 7: NIVELEUSE d'occasion
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Véhicules à moteur 📦
Code CPV supplémentaire: Véhicules à moteur 📦
Camions à benne basculante 📦
Niveleuses-régleuses et niveleuses-surfaceuses 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vendée 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: commune de l'ile d'yeu
Adresse postale: 11 quai de la mairie
Code postal: 85350
Commune postale: L'Ile D'Yeu
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-securises.fr 🌏
Courrier électronique: estelle.dimier@ile-yeu.fr 📧
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-09-08 📅
Date limite de soumission: 2022-10-07 📅
Date de publication: 2022-09-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 176-497694
Numéro JO-S: 176
Informations complémentaires
valeur technique appréciée à partir du mémoire méthodologique suivant les sous-critères suivants mentionnés (50 %)
- Qualité technique proposée : 20 %
- Délai de livraison : 20 %
- Conditions de garanties : 10 %
Prix : 50 %
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
l'Acquisition de véhicules et d'engins de chantier
lot 1: FOURGON utilitaire L1 H1 d'occasion
lot 2: FOURGON utilitaire L1 H1 d'occasion
lot 3: VÉHICULE 9 PLACES d'occasion
lot 4: véhicule a benne basculante d'occasion
lot 5: véhicule électrique a benne basculante neuf
lot 6: VÉHICULE 5 places d'occasion
lot 7: NIVELEUSE d'occasion
Intitulé du lot: fourgon utilitaire L1 H1 d'occasion
Numéro du lot: 1
Brève description:
informations Generales
Véhicule 3 places fourgon utilitaire L1 H1
Genre RENAULT Traffic 3 ou équivalent
d'occasion avec moins de 100000 km au compteur
motorisation thermique
Distribution à chaine souhaitée
energie : diesel
boite de vitesse : manuelle
peinture carrosserie blanche souhaitée
empattement court, longueur hors tout environ 5000 mm
hauteur environ 2000 mm et largeur hors rétroviseur environ 2000 mm
interieur
fermeture centralisée
vitres électriques
verrouillage centralisé des portes
climatisation appréciée
siège conducteur réglable en hauteur
rétroviseurs électriques
radio
prise 12v
prise audio Usb
Rétroviseur intérieur
securite
abs
sans feux de brouillard avant
airbag frontal
exterieur, chassis et Autres
Cloison complète vitrée
double porte arrière de chargement vitré
enjoliveurs
porte latérale arrière droite (idéalement vitrée)
Pas de feux antibrouillards
plancher bois
habillage latéraux bois
housses de protection pour l'ensemble des assises
tapis de sol
roue de secours avec son nécessaire selon possibilité
radar de recul apprécié
balisage rouge et blanc au minimum sur face avant et arrière
galerie en aluminium avec rouleau de chargement
attelage à crochet mixte
certificat D'Immatrculation
Certificat d'immatriculation et livraison à L'Ile D'Yeu inclus
contrôle technique complet à jour
garantie
garantie de 6 mois minimum, 12 mois appréciée
(pour les pièces et main d'oeuvre avec assistance sur l'ile d'yeu)
delais DE Livraison
Livraison sous 3 mois
offre de reprise (vehicule) obligatoire
Peugeot PARTNER
Immatriculation : 3889 XF 85
date du certificat : 20/06/2005
date de la première immatriculation : 20/06/2005
kilométrage au 1/08/2022 : 87394 km
etat général : moyen
Durée de l'accord: 3 mois
Informations complémentaires:
valeur technique appréciée à partir du mémoire méthodologique suivant les sous-critères suivants mentionnés (50 %)
- Qualité technique proposée : 20 %
- Délai de livraison : 20 %
- Conditions de garanties : 10 %
Prix : 50 %
Brève description:
fourgon utilitaire L1 H1 d'occasion
Double porte arrière de chargement vitrée
porte latérale arrière droite
Renault KANGOO
Immatriculation : 213 YN 85
date du certificat :13/10/2009
date de la première immatriculation : 11/06/2004
kilométrage au 1/08/2022 : 214059 km
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: vehicule a benne basculante d'occasion
Numéro du lot: 4
Brève description:
vehicule a benne basculante d'occasion
Véhicule utilitaire de faible gabarit à benne basculante afin d'avoir une grande maniabilité.
Petit camion de type piaggio porter ou équivalent
Benne basculante à l'arrière
Motorisation thermique gazole ou essence
Direction assistée
Gabarit compact
Empattement cour
Roues jumelées appréciées pour bénéficier d'une charge plus importante
Vitrage arrière cabine
Radar de recul et/ou bruiteur de marche arrière
Interieur
Fermeture centralisée
climatisation manuelle
Prise 12v
Securite
Abs
Airbag frontal
exterieur, chassis et autres
Kit balisage zébra rouge et blanc réfléchissant 2 gyroleds
Kit triflasch sur charnières à ressorts doté de feux de balisage
Enjoliveurs
Housses de protection pour l'ensemble des assises
roue de secours avec son nécessaire
boîte à outils latérale apprécié
porte échelle arrière apprécié
réhausses grillagées avant et latérales
Plate-Forme de chargement plane et régulière
Ridelles amovibles
Grille de protection cabine et accessoires
garantie de 6 mois minimum 12 mois appréciée
Livraison sous 6 mois
nissan pick-up
Immatriculation : Cv-533-Fc
Date du certificat : 05/01/2017
date de la première immatriculation : 07/12/2005
kilométrage au 1/08/2022 : 97601 km
Intitulé du lot: vehicule electrique a benne basculante neuf
Numéro du lot: 5
Brève description:
vehicule electrique a benne basculante neuf
Véhicule électrique de faible gabarit à benne basculante afin d'avoir une grande maniabilité.
Petit camion de type ADDAX ou équivalent
Benne hydraulique avec ridelles
Motorisation électrique lithium
Buzzer piétons
vitres électriques appréciées
garantie de 2 ans souhaitée (pour les pièces et main d'oeuvre avec assistance sur l'ile d'yeu)
garantie souhaitée pour le pack batterie
goupil G5 (batteries Pl)
Immatriculation : Ev-406-Re
Date du certificat : 13/03/2018
date de la première immatriculation 13/03/2018
etat général (Véhicule actuellement en révision
- qualité technique proposée : 20 %
- délai de livraison : 20 %
- conditions de garanties : 10 %
Numéro du lot: 6
Brève description:
vehicule 5 places d'occasion
Véhicule 5 places
Genre renault kangoo ou équivalent
5 portes
boite de vitesse : manuelle ou automatique
aide au parking
Volant multifonctions
volant réglable en hauteur
rétroviseur intérieur
esp
airbag frontal (latéraux également appréciés)
2 portes latérales
tapis de sol caoutchouc
essuie glaces arrière
Balisage rouge et blanc au minimum sur face avant et arrière
Numéro du lot: 7
Brève description:
niveleuse d'occasion
Poids totale maximum ou inférieur à 12 tonnes
longueur maximale 9000 mm
largeur maximale 2400 mm
scarificateur arrière à 5 dents minimum et indicateur de profondeur
lames de nivelage inférieur ou égale à 3400 mm (souhaité 2400 mm)
6 roues motrices
bouteur avant
pneumatique non directionnel en 400/70 R20 type Michelin Bibload (souhaité)
siège conducteur réglable en hauteur sur amortisseur
2 gyroleds
panneau lumineux Ak5 de 700mm de côté sur charnière à ressort doté de feux de balisage et d'alerte synchronisés à leds visible de l'avant et l'arrière
bruiteur de marche arrière type lynx
niveleuse O&K F106a
Type Rf41813c
Etat général : en état de marche malgré son mauvais état, corrosion très importante
Valeur technique appréciée à partir du mémoire méthodologique suivant les sous-critères suivants mentionnés (50 %)
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
centre technique municipal Impasse de la Tonnelle ZA de la…
… Marêche 85350 l'ile d'yeu
… Marêche
… Marêche 85350 - l'ile d'yeu
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 150 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-10-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21850113800018
Contact
Point de contact: Service Marchés Publics
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de nantes
Adresse postale: 6 Allées de l'ile Gloriette CS 24111
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.nantes.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2022/S 176-497694 (2022-09-08)
Avis d'attribution de marché (2023-04-03)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: acquisition de véhicules et d'engins de chantier
Valeur totale du marché: 63 710 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-04-03 📅
Date de publication: 2023-04-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 070-206484
Se réfère à l'avis: 2022/S 176-497694
Numéro JO-S: 70
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-11-17 📅
Nom: sas segarp arpoulet Utilitaires
Commune postale: Marmande
Code postal: 47200
Pays: France 🇫🇷
Lot-et-Garonne 🏙️
Valeur totale du marché: 22 055 EUR 💰
21 255 EUR 💰
20 400 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Source: OJS 2023/S 070-206484 (2023-04-03)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: acquisition de véhicules et d'engins de chantier
Valeur totale du marché: 63 710 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-04-03 📅
Date de publication: 2023-04-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 070-206484
Se réfère à l'avis: 2022/S 176-497694
Numéro JO-S: 70
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
véhicule 3 places fourgon utilitaire L1 H1
vehicule 9 PLACES D'Occasion pour le service Culture
Véhicule 9 places L1 H1
vehicule a benne basculante D'Occasion pour le service espaces Verts
Véhicule utilitaire de faible gabarit à benne basculante afin d'avoir une grande maniabilité
vehicule electrique a benne basculante pour le service maconnerie
Véhicule électrique de faible gabarit à benne basculante afin d'avoir une grande maniabilité
vehicule 5 PLACES D'Occasion
niveleuse D'Occasion
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-11-17 📅
Nom: sas segarp arpoulet Utilitaires
Commune postale: Marmande
Code postal: 47200
Pays: France 🇫🇷
Lot-et-Garonne 🏙️
Valeur totale du marché: 22 055 EUR 💰
21 255 EUR 💰
20 400 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Source: OJS 2023/S 070-206484 (2023-04-03)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport (>20 nouveaux marchés)