2022etp038 - travaux de création d'une aire de carénage et de réfection du parking adjacent dans le port départemental de Grandcamp-Maisy

Département du Calvados

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-03-28. L'appel d'offres a été publié le 2022-02-25.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Eurovia
• VCMF

Qui ?

• Département du Calvados

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Basse-Normandie › Calvados

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-02-25	Avis de marché
2022-03-23	Informations complémentaires
2023-03-10	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2022-02-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages d'art et de génie civil
Brève description:

2022etp038 - travaux de création d'une aire de carénage et de réfection du parking adjacent dans le port départemental de Grandcamp-Maisy

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Code CPV supplémentaire: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Travaux de resurfaçage de chaussées 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Calvados 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: departement du calvados
Adresse postale: 1 place Gambetta BP 20520
Code postal: 14035
Commune postale: Caen Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-securises.fr 🌏
Courrier électronique: benjamin.buffard@calvados.fr 📧
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-02-25 📅
Date limite de soumission: 2022-03-28 📅
Date de publication: 2022-03-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 043-110364
Numéro JO-S: 43
Informations complémentaires

la durée de la période de préparation est de 30 jours calendaires.La période de préparation commencera à courir à compter de la notification du marché.Le délai d'exécution des travaux est fixé à 4 mois.Le délai d'exécution des travaux commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: génie civil et aire de carénage
Numéro du lot: 1
Brève description:

le présent marché concerne des travaux de création d'une aire de carénage dans le portdépartemental de Grandcamp-Maisy. Le programme de travaux comprend :- le dévoiement des réseaux existants situés dans l'emprise de l'aire de carénage- les terrassements- la création d'un batardeau de palplanches métalliques comprenant liernage etbutonnage- la fourniture et la mise en oeuvre d'un séparateur à hydrocarbures destiné à traiterles eaux de ruissellement du parking situé au Nord de l'aire de carénage. LaRéfection du parking fait l'objet d'un lot séparé- la fourniture et la mise en oeuvre d'une rétention enterrée pour le traitement deseaux de l'aire de carénage.- La fourniture et la mise en oeuvre d'un dispositif de traitement des eaux decarénage à l'intérieur d'un compartiment enterré avant rejet dans le bassin- la réalisation d'une aire de carénage en béton armé d'environ 420 mètres carrés- la fourniture et la mise en oeuvre des équipements- la reprise des réseaux

Durée de l'accord: 5 mois
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: réfection de parking et voirie
Numéro du lot: 2
Brève description:

les travaux compris dans le marché sont les suivants :- la libération des emprises : de mobilier urbain, de signalisation verticale etc.- Les terrassements généraux,- le terrassement des zones à créer prévues au marché et le dressement du fond de forme,- le rabotage de chaussée,- la scarification de chaussée/stationnement et trottoir,- la réalisation d'ouvrages et de réseaux d'assainissement d'eaux pluviales,- la réalisation des remblais en matériaux d'apport,- la réalisation de la couche de forme en matériaux d'apport,- la fabrication, le transport du lieu de fabrication au lieu d'emploi et la mise en oeuvre des matériaux constitutifs de la chaussée,- la réalisation de la couche de roulement sur chaussée/stationnement et trottoir,- la pose de bordures/caniveaux et de glissière de sécurité,- la réalisation de la signalisation horizontale et verticale,- la mise à niveau des ouvrages.Le marché comprend également :- l'Ensemble des études d'exécution et enquêtes nécessaires à la réalisation des travaux (dimensionnement, DICT, etc.) ;- l'Ensemble des contrôles de conformité et essais sur les matériaux, les matériels et les ouvrages construits ou réhabilités ;- les fournitures que le maître d'oeuvre jugerait utile de commander.Font également partie du marché :- le transport de matériels ou matériaux acquis par le maître d'ouvrage du lieu de livraison jusqu'au dépôt de stockage ;- le transport du dépôt de stockage au chantier ;- le transport et l'évacuation en décharge ou centre de traitement des résidus, déblais et gravats de toutes natures

Informations complémentaires:

la durée de la période de préparation est de 30 jours calendaires.La période de préparation commencera à courir à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer cette préparation.Le délai d'exécution des travaux est fixé à 4 mois.Le délai d'exécution des travaux commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: port de Grandcamp-Maisy

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionnerformulaire Dc1 ou équivalent : Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitantsformulaire Dc2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupementengagement : Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement ;Formulaire Dc4 ou équivalent : Déclaration de sous-traitance, le cas échéant

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-03-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: caen
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: DGA Aménagement et Environnement
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: direction de la mer et de l'attractivité littorale
Adresse postale: boulevard bertrand
Commune postale: Caen
Code postal: 14000
Courrier électronique: clement.auvray@calvados.fr 📧
Pays: Calvados 🏙️
Adresse Internet: http://www.calvados.fr 🌏
: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

une variante libre pourra être proposée uniquement pour le lot 1 et en complémente de l'offre de base dans les conditions prévues à l'article 2.3 du règlement de la consultation.après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager une négociation dans les conditions prévues à l'article 8.3 du réglement de la consultation.caractéristiques des prix : Les prix unitaires et révisables.modalités de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est de 30 jours

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272 📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://caen.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : -Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. -Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. -Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 Mail Pablo Picasso BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2022/S 043-110364 (2022-02-25)

Informations complémentaires (2022-03-23)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-03-23 📅
Date limite de soumission: 2022-04-04 📅
Date de publication: 2022-03-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 061-159594
Se réfère à l'avis: 2022/S 043-110364
Numéro JO-S: 61

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
Source: OJS 2022/S 061-159594 (2022-03-23)

Avis d'attribution de marché (2023-03-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 691 582 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: corinne.audiger@calvados.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-03-10 📅
Date de publication: 2023-03-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 053-156655
Numéro JO-S: 53

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-07-08 📅
Nom: vcmf
Adresse postale: 2 boulevard de l'europe Cs10128
Commune postale: Saint-Nazaire
Code postal: 44603
Pays: France 🇫🇷
Calvados 🏙️
Valeur totale du marché: 432 900 EUR 💰
Nom: eurovia
Adresse postale: zi Caen Canal
Commune postale: Blainville-sur-Orne
Code postal: 14550
Valeur totale du marché: 258 682 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4
Source: OJS 2023/S 053-156655 (2023-03-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)