2021set269 - rD 524 - tRUTTEMER-LE-GRAND et Truttemer-Le-PetitRectification des virages et aménagement en bandes multifonctionsection 3 du PR 0+000 au PR 2+000travaux de chaussées et bandes multifonction
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-02-07.
L'appel d'offres a été publié le 2022-01-04.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“2021set269 - rectification des virages et aménagement en bandes multifonction à truttemer le grand et truttemer le petit”
Produits/services: Travaux de construction de routes📦
Brève description:
“2021set269 - rD 524 - tRUTTEMER-LE-GRAND et Truttemer-Le-PetitRectification des virages et aménagement en bandes multifonctionsection 3 du PR 0+000 au PR...”
Brève description
2021set269 - rD 524 - tRUTTEMER-LE-GRAND et Truttemer-Le-PetitRectification des virages et aménagement en bandes multifonctionsection 3 du PR 0+000 au PR 2+000travaux de chaussées et bandes multifonction
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de routes📦
Lieu d'exécution: Calvados 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: truttemer le petit et truttemer le grand
Description du marché:
“la consultation a pour objet : les travaux de chaussées et réalisation de bandes multifonctions de la section no3 de l'opération de suppression des virages...”
Description du marché
la consultation a pour objet : les travaux de chaussées et réalisation de bandes multifonctions de la section no3 de l'opération de suppression des virages de la RD 524, entre les PR 0+000 et PR 2+000. Ils sont limités à l'ouest au lieu-dit " Le Vivier des Brousses " à Truttemer-Le-Grand et les sections no1 et no2 déjà aménagées. Cette section no3 se termine à l'est au lieu-dit " Pouilly " à Truttemer-Le-Petit en limite du département de l'orne.a titre indicatif, les principales quantités du chantier sont :* Terrassements en déblai ou reprise sur stock : 9 700 m3* Déblais à évacuer: 2 503 m3* Transport et évacuation de matériaux rabotés HAP en ISDD : 520 t* Grave 0/120 de substitution d'arase : 2 200 m3* GNT 0/31.5 pour couches de forme : 1 100 m3* Grave bitume 0/14 de classe 4 : 5 032 t* Grave bitume 0/6 de reprofilage : 819 t* BBSG 0/10 de classe 3 : 2 728 t* Clôtures : 823 m
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 114
Informations complémentaires: ce marché comporte 175 heures d'insertion sociale
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Redressement judiciaire : - le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;- déclaration sur l'honneur :...”
Liste et brève description des conditions
- Redressement judiciaire : - le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;- déclaration sur l'honneur : Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-11 du code de la commande publique relatives aux marchés publics ;- engagement : Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement ;- formulaire Dc1 ou équivalent : Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants- formulaire Dc2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement- formulaire Dc4 ou équivalent : Déclaration de sous-traitance, le cas échéant
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“caractéristiques des prix : unitaires et révisablesle délai d'exécution des travaux : 84 joursle délai d'exécution commencera à courir à compter de la date...”
Conditions d'exécution du contrat
caractéristiques des prix : unitaires et révisablesle délai d'exécution des travaux : 84 joursle délai d'exécution commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations du présent du marché.la période de préparation : 30 joursla période de préparation qui n'est pas comprise dans les délais d'exécution commencera à courir à compter de la notification du marché.modalités de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est de 30 jours.ce marché a un dispositif d'heures d'insertion sociales : 175 heures
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-02-07
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2022-02-08
12:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): caen
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal Administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.tacaen@juradm.fr📧
URL: http://caen.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif règlement amiable
Adresse postale: 22 Mail Pablo Picasso BP 24209
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat ;- référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de trente et un jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché ;- recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat : délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.le tribunal administratif peut être saisi par voie électronique via l'application informatique " télérecours citoyens " accessible sur le site internet www.télérecours.frService auprès duquel des renseignements peuvent être demandés :Conseil départemental du CalvadosService juridiquebp 2052014035 CAEN cedex 1tel 02.31.57.10.48fax 02.31.57.10.39
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 005-005514 (2022-01-04)
Avis d'attribution de marché (2022-09-30) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 774 793 💰
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 005-005514
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 437
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“2021set269 - rD 524 - truttemer le grand et truttemer le PetitRectification de virages et aménagement en bandes multifonction”
Date de conclusion du contrat: 2022-03-03 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: eiffage route basse normandie
Adresse postale: za de la Papillonière
Commune postale: Vire
Code postal: 14500
Pays: France 🇫🇷
Région: Calvados 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 774 793 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Source: OJS 2022/S 192-542615 (2022-09-30)