Il s'agit de la relance du lot nº 5 plâtrerie — menuiserie — agencement intérieur du marché de travaux neufs, de grosses réparations et de maintenance des bâtiments de la Métropole, du syndicat mixte de gestion de l'aéroport Rouen Vallée de Seine, de l'office du tourisme et des EPCC, membres du groupement. Référence de l'avis initial paru au BOAMP: avis nº 21-41672 publié le 31.3.2021. Référence de l'avis initial paru au JOUE: 2021/S 065-161897 publié le 2.2.2021.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-08-30.
L'appel d'offres a été publié le 2021-07-13.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Nom:
“Syndicat mixte de gestion de l'aéroport Rouen Vallée de Seine, Office du tourisme, l'opéra de Rouen, de l'esadhar, cirque théâtre d'Elbeuf et ville de Rouen”
Adresse postale: 108 allée François Mitterrand
Commune postale: Rouen
Pouvoir adjudicateur
Code postal: 76000
Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Adresse du profil d'acheteur: https://www.mpe76.fr🌏
Pouvoir adjudicateur Informations sur la passation conjointe de marchés
Le contrat prévoit la passation d'un marché conjoint
Communication
URL des documents: https://www.mpe76.fr🌏
URL de participation: https://www.mpe76.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux neufs, de grosses réparations et de maintenance des bâtiments
21-Bat-Lcmn-Txbatimentsrl5”
Produits/services: Travaux de menuiserie📦
Brève description:
“Il s'agit de la relance du lot nº 5 plâtrerie — menuiserie — agencement intérieur du marché de travaux neufs, de grosses réparations et de maintenance des...”
Brève description
Il s'agit de la relance du lot nº 5 plâtrerie — menuiserie — agencement intérieur du marché de travaux neufs, de grosses réparations et de maintenance des bâtiments de la Métropole, du syndicat mixte de gestion de l'aéroport Rouen Vallée de Seine, de l'office du tourisme et des EPCC, membres du groupement. Référence de l'avis initial paru au BOAMP: avis nº 21-41672 publié le 31.3.2021. Référence de l'avis initial paru au JOUE: 2021/S 065-161897 publié le 2.2.2021.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 270 000 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Lieu d'exécution: Seine-Maritime🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Sur l'ensemble du territoire de la Métropole 76000 — Rouen.
Description du marché:
“Il s'agit de la relance du lot nº 5 plâtrerie — menuiserie — agencement intérieur du marché de travaux neufs, de grosses réparations et de maintenance des...”
Description du marché
Il s'agit de la relance du lot nº 5 plâtrerie — menuiserie — agencement intérieur du marché de travaux neufs, de grosses réparations et de maintenance des bâtiments de la Métropole, du syndicat mixte de gestion de l'aéroport Rouen Vallée de Seine, de l'office du tourisme et des EPCC, membres du groupement. Référence de l'avis initial paru au BOAMP: avis nº 21-41672 publié le 31.3.2021. Référence de l'avis initial paru au JOUE: 2021/S 065-161897 publié le 2.2.2021.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 70
Prix (pondération): 30
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 270 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à trois. La durée de chaque période de...”
Description des renouvellements
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à trois. La durée de chaque période de reconduction est de un an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de quatre ans.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (inclus dans le DC1);
— déclaration du candidat individuel ou du membre...”
Liste et brève description des conditions
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (inclus dans le DC1);
— déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement permettant de détailler la situation financière du candidat (déclaration incluse dans le formulaire DC2 version à jour: 04/2019);
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (inclus dans le DC1);
— lettre de candidature pouvant prendre la forme de l'imprimé DC1, mentionnant, le cas échéant, l'habilitation du mandataire par ses cotraitants ainsi que toutes les attestations sur l'honneur (déclaration incluse dans le formulaire DC1: version à jour 04/2019);
— pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (Déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr soit le Document unique de marché européen (DUME);
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail (inclus dans le DC1).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles (inclus dans le DC2).” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu...”
Liste et brève description des critères de sélection
— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) ou;
— les certificats de qualifications professionnelles: la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle (Qualibat, Qualifelec) dans les conditions suivantes: Qualibat 4132, 6611, ou équivalent.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-08-30
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions d'ouverture des offres: 2021-08-31
14:00 📅
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅ Informations complémentaires
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr
La procédure de passation utilisée est: l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1º et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1º, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) de l'accord-cadre seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Une avance de 5 % est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000 EUR HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Ce taux est fixé à 20 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13 du code de la commande publique. Tous les documents remis par les candidats devront être rédigés en français. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître d'ouvrage. Le critère 'Valeur technique' fait l'objet de sous-pondérations dont le détail est indiqué au règlement de consultation. En cas d'égalité, la priorité est donnée au critère valeur technique. Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante: https://www.mpe76.fr — sous la référence: 21-bat-lcmn-txbatimentsrl5 — cao prévisionnelle: 24.9.2021 date de début de prestation: octobre 2021.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 235583500📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr📧 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois de la publication ou de la notification de l'acte attaqué, tendant à obtenir l'annulation de cet acte...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois de la publication ou de la notification de l'acte attaqué, tendant à obtenir l'annulation de cet acte détachable, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pouvant être assorti d'un référé-suspension tendant à obtenir la suspension de l'acte attaqué conformément à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative;
— un référé précontractuel de l'article L. 551-1 du code de justice administrative depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, tendant à la suspension voire à l'annulation de la procédure de passation;
— un recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans les deux mois suivant la publication ou la notification de la décision attaquée et tendant à son retrait;
— un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
À partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le requérant n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables (CE, Ass. 16.7.2007 «Société Tropic Travaux Signalisation» REQ. nº 291545 et CE, Ass. 4.4.2014 «Département Tarn-et-Garonne» REQ. nº 358994). Les renseignements peuvent être obtenus auprès du tribunal administratif (coordonnées supra) ou auprès de la direction de l'achat public [coordonnées I.1)].
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 136-358532 (2021-07-13)
Avis d'attribution de marché (2021-11-09) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: metropole rouen normandie
Adresse postale: le 108, 108 allée François Mitterrand
Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Nom:
“syndicat Mixte de Gestion de l''aéroport Rouen Vallée de Seine, Office du Tourisme, l''opéra de Rouen, de l''esadhar, Cirque Théatre d''elbeuf et Ville de Rouen”
Nom
syndicat Mixte de Gestion de l''aéroport Rouen Vallée de Seine, Office du Tourisme, l''opéra de Rouen, de l''esadhar, Cirque Théatre d''elbeuf et Ville de Rouen
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux neufs, de grosses réparations et de maintenance des bâtiments
21-Bat-Lcmn-Txbatimentsrl5”
Brève description:
“il s'agit de la relance du lot no5 Plâtrerie - menuiserie - agencement intérieur du marché de Travaux neufs, de grosses réparations et de maintenance des...”
Brève description
il s'agit de la relance du lot no5 Plâtrerie - menuiserie - agencement intérieur du marché de Travaux neufs, de grosses réparations et de maintenance des bâtiments de la Métropole, du syndicat mixte de Gestion de l'aéroport Rouen Vallée de Seine, de l'office du tourisme et des Epcc, membres du groupement.Référence de l'avis initial paru au Boamp : Avis no21-41672 publié le 31/03/2021.Référence de l'avis initial paru au Joue : 2021/s 065-161897 publié le 02/02/2021
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 293 900 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: sur l'ensemble du territoire de la Métropole 76000 Rouen
Description du marché:
“il s'agit de la relance du lot no5 Plâtrerie - menuiserie - agencement intérieur du marché de Travaux neufs, de grosses réparations et de maintenance des...”
Description du marché
il s'agit de la relance du lot no5 Plâtrerie - menuiserie - agencement intérieur du marché de Travaux neufs, de grosses réparations et de maintenance des bâtiments de la Métropole, du syndicat mixte de Gestion de l'aéroport Rouen Vallée de Seine, de l'office du tourisme et des Epcc, membres du groupement.Référence de l'avis initial paru au Boamp : Avis no21-41672 publié le 31/03/2021.Référence de l'avis initial paru au Joue : 2021/s 065-161897 publié le 02/02/2021
Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 136-358532
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: M21142
Date de conclusion du contrat: 2021-10-22 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: le Goupil Amenagement Malitourne
Adresse postale: parc d'activités des Hauts Champs
Commune postale: Isneauville
Code postal: 76230
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-Maritime🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 293 900 💰
“la Commission d'appel d'offre attribue l'accord-cadre sans montant minimum ni maximum à la société Le Goupil Amenagement MalitourneA titre indicatif, le...”
la Commission d'appel d'offre attribue l'accord-cadre sans montant minimum ni maximum à la société Le Goupil Amenagement MalitourneA titre indicatif, le montant du Dqe non contractuel est de 352 680.00 euro(s) (T.T.C.)Référence de l'avis initial paru au Boamp : Avis no21-97668 publié le 15/07/2021.Référence de l'avis initial paru au Joue : 2021/s 136-358532 publié le 16/07/2021.Le marché est consultable sur demande auprès de la direction de l'achat public, service des marchés, 108 Allée François Mitterrand, B.P. 1180, 76176 Rouen Cedex, tél (+33) 02.32.76.44.22
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Rouen
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois de la publication ou de la notification de l'acte attaqué, tendant à obtenir l'annulation de cet acte...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois de la publication ou de la notification de l'acte attaqué, tendant à obtenir l'annulation de cet acte détachable, conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, pouvant être assorti d'un référé-suspension tendant à obtenir la suspension de l'acte attaqué conformément à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. - un référé précontractuel de l'article L 551-1 du code de justice administrative depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, tendant à la suspension voire à l'annulation de la procédure de passation. - un recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans les deux mois suivant la publication ou la notification de la décision attaquée et tendant à son retrait. - un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le requérant n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables (Ce, Ass., 16 juillet 2007 " Société Tropic Travaux Signalisation " req. No 291545 et Ce, Ass., 04 avril 2014 " Département Tarn et Garonne " req. No358994). Les renseignements peuvent être obtenus auprès du Tribunal Administratif (coordonnées supra) Ou auprès de la Direction de l'achat Public (coordonnées I.1)
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 220-576185 (2021-11-09)