travaux divers sur routes départementales

Département de Maine-et-Loire

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-11-15. L'appel d'offres a été publié le 2021-10-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Département de Maine-et-Loire

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers

Où ?

• Pays de la Loire › Maine-et-Loire

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-10-11	Avis de marché
2022-03-14	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-10-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: TX/2021/63
Brève description: travaux divers sur routes départementales
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Maine-et-Loire 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: département de Maine-Et-Loire
Adresse postale: hôtel du Département - direction des finances, des affaires juridiques et de l'évaluation - 48 B boulevard Foch - cS 94104
Code postal: 49941
Commune postale: Angers Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://www.maine-et-loire.fr 🌏
Courrier électronique: commande-publique@maine-et-loire.fr 📧
Téléphone: +33 0241814583 📞
URL des documents: https://www.anjoumarchespublics.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.anjoumarchespublics.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-10-11 📅
Date limite de soumission: 2021-11-15 📅
Date de publication: 2021-10-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 201-521111
Numéro JO-S: 201
Informations complémentaires

le marché est passé sans minimum mais avec un maximum annuel de 250000 euro (H.T.). Le délai d'exécution des travaux est fixé par le maître d'ouvrage dans chaque bon de commande, en accord avec le titulaire

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: réseau départemental / territoire de l'agence Technique Départementale (Atd) de Baugé
Numéro du lot: 1
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:

accord-Cadre à bons de commande conclu avec un seul opérateur économique, pour une période initiale comprise entre le 1er janvier 2022 ou sa date de notification si celle-ci est postérieure et le 31 décembre 2022. Il est ensuite reconductible 3 fois par période annuelle, par tacite reconduction

Informations complémentaires:

le marché est passé sans minimum mais avec un maximum annuel de

250000 euro (H.T.). Le délai d'exécution des travaux est fixé par le maître d'ouvrage dans chaque bon de commande, en accord avec le titulaire

Intitulé du lot: réseau départemental / territoire de l'agence technique départementale (Atd) de Beaupréau
Numéro du lot: 2
Informations complémentaires:

le marché est passé sans minimum mais avec un maximum annuel de 350000 euro (H.T.). Le délai d'exécution des travaux est fixé par le maître d'ouvrage dans chaque bon de commande, en accord avec le titulaire

Intitulé du lot: réseau départemental / territoire de l'agence technique départementale (Atd) de Doué-La-Fontaine
Numéro du lot: 3
Informations complémentaires:

le marché est passé sans minimum mais avec un maximum annuel de 450000 euro (H.T.). Le délai d'exécution des travaux est fixé par le maître d'ouvrage dans chaque bon de commande, en accord avec le titulaire

Intitulé du lot: réseau départemental / territoire de l'agence technique départementale (Atd) du Lion et d'angers
Numéro du lot: 4
Informations complémentaires:

le marché est passé sans minimum mais avec un maximum annuel de 450000euro (H.T.). Le délai d'exécution des travaux est fixé par le maître d'ouvrage dans chaque bon de commande, en accord avec le titulaire

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

le candidat produit une lettre de candidature (formulaire Dc1) avec une déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus par le code de la commande publique

Situation économique et financière:

le candidat produit une déclaration (formulaire Dc2) avec mention du chiffre d'affaires global et du chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, sur les trois derniers exercices disponibles

Capacité technique et professionnelle:

le candidat produit : * une liste de travaux en lien avec le marché, exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants *Une déclaration indiquant ses effectifs moyens annuels et le personnel d'encadrement pendant les trois dernières années * une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont il disposera pour la réalisation du marché * des certificats de qualification professionnelle ou autres preuves de la capacité du candidat

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-11-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00
Informations complémentaires:

les date et heure sont mentionnées à titre indicatif. La séance d'ouverture des offres n'est pas publique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22490001900015,
Contact
Point de contact: Service de la commande publique et des assurances
Adresse du profil d'acheteur: https://www.anjoumarchespublics.fr 🌏
URL des documents: https://www.anjoumarchespublics.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

en cas de versement d'une avance, le titulaire doit constituer une garantie à première demande garantissant le remboursement total de cette avance - délai maximum de paiement de 30 jours - financement sur ressources propres de la collectivité. Les candidatures et offres doivent être obligatoirement transmises par voie électronique sur le profil d'acheteur de la collectivité - les candidats doivent télécharger les documents de la consultation sur le profil d'acheteur de la collectivité ; la mise en ligne des documents de la consultation est totale - la signature électronique des offres n'est pas obligatoire mais fortement recommandée - unité de compte : euros - irrecevabilité des candidatures : *Candidat se trouvant dans un des cas d'interdiction de soumissionner prévus par le Code de la commande publique *Dossier incomplet (ne comprenant pas l'ensemble des pièces demandées) * Capacités professionnelles, techniques et financières insuffisantes *Production de faux renseignements ou documents. Date prévisionnelle de commencement des prestations : 1er janvier 2022

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif
Adresse postale: 6 allée de l'île Gloriette - cs 24111
Commune postale: Nantes Cedex 01
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 0255101002 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 201-521111 (2021-10-11)

Avis d'attribution de marché (2022-03-14)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 6 000 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-03-14 📅
Date de publication: 2022-03-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 055-140180
Se réfère à l'avis: 2021/S 201-521111
Numéro JO-S: 55
Informations complémentaires

date de signature des marchés : le 22 février 2022. La valeur totale du marché correspond au montant maximum pour la durée totale. Les contrats sont consultables au Conseil départemental de Maine-Et-Loire sur prise de rendez-vous

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-02-22 📅
Nom: travaux publics des Pays de Loire
Commune postale: Saumur
Code postal: 49426
Pays: France 🇫🇷
Maine-et-Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 1 000 000 EUR 💰
Nom: cholet tp
Commune postale: Cholet
Code postal: 49308
Valeur totale du marché: 1 400 000 EUR 💰
1 800 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-02-23 📅
Nom: colas france etablissement D'Angers
Commune postale: Angers
Code postal: 49035
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
6
7
Source: OJS 2022/S 055-140180 (2022-03-14)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)