Réalisation de travaux de rénovation d’ampleur sur un bâtiment tertiaire classé Architecture contemporaine remarquable situé en centre ville de Toulouse - 5 rue Charles Camichel 31500 (immeuble année 30). Le projet fera l’objet d’une certification NF HQE niveau excellent et d'une labellisation OsmoZ. La SDP du projet est de 6177m2.
Les contraintes d’accessibilité au chantier sont fortes et l’emprise disponible pour les approvisionnements et autres installations de chantier est réduite.
La consultation porte sur 3 lots : 1 lot entreprise générale, 1 lot CFO/CFA/SSI/GTB, 1 lot CVC/plomberie/sanitaires.
CHIFFRES CLES :
FACADE : 280 fenêtres à remplacer (menuiseries acier), 4000 m2 développé de façade à restaurer, 1500 m2 de surface d'étanchéité (tundra+gravillons).
INTERIEUR : 6177 m2 SDP, 136 ml de gardes corps monuments historiques à restaurer, 640m2 de surface de faux planchers au sous-sol, 5 escaliers à rénover, 2 escaliers à créer, 2 ascenseurs à créer.
TECHNIQUE: 2706 ml de gaines et réseaux aéraulique, 976 appareils d'éclairage, 336 grilles de soufflages et de reprise, 80 appareils sanitaires
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-11-19.
L'appel d'offres a été publié le 2021-10-22.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de rénovation immeuble tertiaire année 30 - Projet Village La Poste Toulouse St Aubin”
Produits/services: Travaux de chantier📦
Brève description:
“Réalisation de travaux de rénovation d’ampleur sur un bâtiment tertiaire classé Architecture contemporaine remarquable situé en centre ville de Toulouse - 5...”
Brève description
Réalisation de travaux de rénovation d’ampleur sur un bâtiment tertiaire classé Architecture contemporaine remarquable situé en centre ville de Toulouse - 5 rue Charles Camichel 31500 (immeuble année 30). Le projet fera l’objet d’une certification NF HQE niveau excellent et d'une labellisation OsmoZ. La SDP du projet est de 6177m2.
Les contraintes d’accessibilité au chantier sont fortes et l’emprise disponible pour les approvisionnements et autres installations de chantier est réduite.
La consultation porte sur 3 lots : 1 lot entreprise générale, 1 lot CFO/CFA/SSI/GTB, 1 lot CVC/plomberie/sanitaires.
CHIFFRES CLES :
FACADE : 280 fenêtres à remplacer (menuiseries acier), 4000 m2 développé de façade à restaurer, 1500 m2 de surface d'étanchéité (tundra+gravillons).
INTERIEUR : 6177 m2 SDP, 136 ml de gardes corps monuments historiques à restaurer, 640m2 de surface de faux planchers au sous-sol, 5 escaliers à rénover, 2 escaliers à créer, 2 ascenseurs à créer.
TECHNIQUE: 2706 ml de gaines et réseaux aéraulique, 976 appareils d'éclairage, 336 grilles de soufflages et de reprise, 80 appareils sanitaires
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot tous corps d'états (sauf Elec/SSI et CVC/Plomberie/Sanitaires)
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments📦
Lieu d'exécution: Midi-Pyrénées🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Toulouse
Description du marché:
“Tous corps d'états à l'exception des lots techniques (CFO/CFA/SSI/GTB; CVC/plomberie/sanitaires)” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 16
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre maximum: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Capacité financière : 35%
Capacité technique : 55%
Questionnaire qualité :5%
Questionnaire RSE : 5%
CA minimum non atteint (2x le montant du lot) =...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Capacité financière : 35%
Capacité technique : 55%
Questionnaire qualité :5%
Questionnaire RSE : 5%
CA minimum non atteint (2x le montant du lot) = candidature non recevable
Qualifications professionnelles obligatoires (ou équivalent) : Qualibat 2181, Qualibat 3532 (Technicité confirmée), Qualibat 4493 (Ferronnier d'art) non détenue dans l'équipe = candidature non recevable
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Les options seront décrites dans le DCE qui sera remis aux candidats sélectionnés” Description
Informations complémentaires: ATTENTION: pour être recevable, une offre doit répondre à l'ensemble du lot
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot CFO/CFA/SSI/GTB
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Systèmes de détection d'incendie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Lieu d'exécution: Haute-Garonne🏙️
Description du marché:
“Réfection totale de l'installation électrique du bâtiment (CFO/CFA), création d'un transformateur, installation du système SSI, mise en place d'un système...”
Description du marché
Réfection totale de l'installation électrique du bâtiment (CFO/CFA), création d'un transformateur, installation du système SSI, mise en place d'un système de contrôle d'accès + télésurveillance + vidéosurveillance, mise en place d'une GTB.
Afficher plus Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre maximum: 4
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Capacité financière : 35%
Capacité technique : 55%
Questionnaire qualité :5%
Questionnaire RSE : 5%
CA minimum non atteint (2x le montant du lot) =...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Capacité financière : 35%
Capacité technique : 55%
Questionnaire qualité :5%
Questionnaire RSE : 5%
CA minimum non atteint (2x le montant du lot) = candidature non recevable
Qualification professionnelle obligatoire (ou équivalent) : Qualibat 5511 installation de GTB non détenues = candidature non recevable
Afficher plus Informations sur les options
Description des options: Les options seront décrites dans le CCTP transmis aux candidats retenus.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot CVC, plomberie, sanitaires
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché:
“Travaux d'installation d'une thermofrigopompe 4 tubes alimentant des ventilo-convecteurs pour l'ensemble du bâtiment (SDP=6177m2); rénovation complète de la...”
Description du marché
Travaux d'installation d'une thermofrigopompe 4 tubes alimentant des ventilo-convecteurs pour l'ensemble du bâtiment (SDP=6177m2); rénovation complète de la plomberie et des sanitaires dans le cadre des travaux de rénovation total du bâtiment tertiaire.
Afficher plus Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Capacité financière : 35%
Capacité technique : 55%
Questionnaire qualité :5%
Questionnaire RSE : 5%
CA minimum non atteint (2x le montant du lot) =...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Capacité financière : 35%
Capacité technique : 55%
Questionnaire qualité :5%
Questionnaire RSE : 5%
CA minimum non atteint (2x le montant du lot) = candidature non recevable
Qualification professionnelle obligatoire (ou équivalent) : Qualibat 5232 (pompe à chaleur > 1000m2)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Le candidat remettra, sur la plate-forme Provigis (https://www.provigis.com/), les documents indiqués ci-dessous :
1/ un extrait K-bis ou équivalence
2/...”
Liste et brève description des conditions
Le candidat remettra, sur la plate-forme Provigis (https://www.provigis.com/), les documents indiqués ci-dessous :
1/ un extrait K-bis ou équivalence
2/ s'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés
3/ une déclaration dûment datée et signée sur papier à en-tête du fournisseur, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l’article L.2141-1 et au 1° et 3° de l’article L.2141-4 du Code de la commande publique
4/ les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné à l’article L.2141-2 du Code de la commande publique, c'est-à-dire :
- une attestation de vigilance délivrée par l'URSSAF
- une attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation fiscale (paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu)
- un certificat attestant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
5/ le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du Code du travail, précisant pour chaque salarié, conformément à l'article D. 8254-2 du Code du travail, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. Les candidats établis à l'étranger fournissent les pièces prévues aux articles D 8222-7 et D 8254-3 du code du travail.
6/ le cas échéant, les pièces prévues à l'article R.1263-12 du Code du Travail en cas de détachement de salariés.
7/ Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.
8/Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ;
9/ Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
10/S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“1/Grilles de réponse dossier de candidature onglet "Capacité financière" + éléments de preuves (liasses fiscales)
2/ Déclaration appropriée de banques ou...”
Liste et brève description des critères de sélection
1/Grilles de réponse dossier de candidature onglet "Capacité financière" + éléments de preuves (liasses fiscales)
2/ Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
3/S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
Capacité financière pondérée à 35%
“Chiffre d'affaire minimum exigé pour chacun des lots = 2 fois le chiffre d'affaires objet du lot concerné par la réponse” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“1/Présentation de références (avec attestations de bonne exécution des travaux signées du MOA) en travaux de rénovation tertiaire, rénovation de bâtiments...”
Liste et brève description des critères de sélection
1/Présentation de références (avec attestations de bonne exécution des travaux signées du MOA) en travaux de rénovation tertiaire, rénovation de bâtiments patrimoniaux, rénovation en site contraint (centre-ville ou équivalent) ->(travaux datant de - de 7 ans pour un montant > 2M€ pour le lot 1, >500K€ pour les lots 2 et 3)
2/Notice effectifs précisant : effectifs métreurs/chiffreurs/méthode; conducteurs de travaux; compagnons/ouvriers
3/Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique
4/Certificats de qualification professionnelle
5/Notice d'intérêt pour le projet intégrant une présentation des rôles et responsabilités de l'équipe pressentie (sous-traitants/co-traitants) ainsi qu'une présentation des modalité d'organisation générale du pilotage des différents acteurs (sous-traitants et/ou co-traitants)
6/Notice de présentation de l'organisation mise en œuvre sur l'une des références présentée.
Cette note mettra en avant notamment les éléments suivants :
a - Présentation de l'équipe -> rôle des acteurs, pilotage des sous-traitants/co-traitants;
b- Communication -> organisation de la communication avec le MOE et MOA;
c - Management projet -> organisation mise en oeuvre afin d'assurer : la bonne gestion des déchets de chantier, le suivi de la qualité environnementale, la gestion des réunions de chantiers
7/Grilles de réponse dossier de candidature onglet "Questionnaire qualité" + notice qualité présentant les éléments de preuves
8/Grilles de réponse dossier de candidature onglet "Questionnaire RSE" + notice RSE présentant les éléments de preuves
9/S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
Capacité technique pondérée à 55%
Questionnaire Qualité pondéré à 5%
Questionnaire RSE pondéré à 5%
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Qualification (ou équivalent) exigées :
Lot 1 - Tous corps d'états (sauf Elec/SSI et CVC/Plomberie/Sanitaires) :Qualibat 2181, Qualibat 3532 (Technicité...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Qualification (ou équivalent) exigées :
Lot 1 - Tous corps d'états (sauf Elec/SSI et CVC/Plomberie/Sanitaires) :Qualibat 2181, Qualibat 3532 (Technicité confirmée), Qualibat 4493 (Ferronnier d'art)
Lot 2 - CFO/CFA/SSI/GTB : Qualibat 5511 installation de GTB
Lot 3 - CVC/Plomberie/Sanitaires : Qualibat 5232 (pompe à chaleur > 1000m2)
Afficher plus
Liste et brève description des règles et critères:
“Capacité financière 35%
Capacité technique 55%
Questionnaire qualité 5%
Questionnaire RSE 5%”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Aucune forme de groupement n’est imposée par le pouvoir adjudicateur. Si le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Aucune forme de groupement n’est imposée par le pouvoir adjudicateur. Si le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-11-19
18:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2021-11-29 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
L'offre doit être valable jusqu'à: 2022-05-02 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Informations complémentaires
“Les documents demandés à la rubrique III.1.1 devront être remis sur la plate-forme Provigis (https://www.provigis.com/ ).
La demande de participation...”
Les documents demandés à la rubrique III.1.1 devront être remis sur la plate-forme Provigis (https://www.provigis.com/ ).
La demande de participation accompagnée des renseignements et documents demandés aux rubriques III.1.2 et III.1.3 (sur questionnaire d'information ou sous format libre) devront être remis sur le Portail Fournisseurs (https://e-sourcing.extra.laposte.fr/web/login.html ).
Tous les documents demandés aux rubriques III.1.1 à III.1.3 devront être remis avant la date et l'heure limites mentionnées à la rubrique IV.2.2.
Le candidat souhaitant répondre via le DUME le remettra au format pdf et au format xml dans un ZIP.
Tous les documents ne pouvant être scannés sont à retourner par courrier recommandé avec accusé de réception ou à déposer contre récépissé à l'adresse du Point de contact avant les mêmes dates et heure limites.
Conformément aux dispositions de l’article 53 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le candidat n’est pas tenu de fournir les documents et renseignements demandés dans le cadre du présent avis qui peuvent être obtenus via un système électronique de mise à disposition d’information administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique accessible gratuitement par La Poste et ses filiales.
Dans ce cas, le candidat précisera dans le dossier de réponse toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Toulouse
Adresse postale: 2 allée Jules Guesde
Commune postale: toulouse
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2021/S 209-548507 (2021-10-22)
Informations complémentaires (2021-10-27) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: La poste
Adresse postale: 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
Commune postale: 75015 PARIS 15
Code postal: 75015
Téléphone: +33 0155440000📞
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Réalisation de travaux de rénovation d'ampleur sur un bâtiment tertiaire classé Patrimoine remarquable du XXème siècle situé en centre ville de Toulouse - 5...”
Brève description
Réalisation de travaux de rénovation d'ampleur sur un bâtiment tertiaire classé Patrimoine remarquable du XXème siècle situé en centre ville de Toulouse - 5 rue Charles Camichel 31500 (immeuble année 30). Le projet fera l'objet d'une certification NF HQE niveau excellent et d'une labellisation OsmoZ. La SDP du projet est de 6177m2.
Les contraintes d'accessibilité au chantier sont fortes et l'emprise disponible pour les approvisionnements et autres installations de chantier.
Des qualifications particulières sont exigées pour les travaux de serrurerie et de réfection de façade en particulier.
La consultation porte sur 3 lots : 1 lot entreprise générale, 1 lot CFO/CFA/SSI/GTB, 1 lot CVC/plomberie/sanitaires.
CHIFFRES CLES :
FACADE : 280 fenêtres à changer (menuiseries acier), 4000 m2 développé de façade à restaurer (qualification XXXXX ou équivalent requise), 1500 m2 de surface d'étanchéité (tundra+gravillons).
INTERIEUR : 6177 m2 SDP, 136 ml de gardes corps monuments historiques à restaurer, 640m2 de surface de faux planchers au sous-sol, 5 escaliers à rénover, 2 ascenseurs à créer.
TECHNIQUE: 2706 ml de gaines et réseaux aéraulique, 976 appareils d'éclairage, 336 grilles de soufflages et de reprise, 80 appareils sanitaires