le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de rénovation et de restauration de l'hôtel du Châtelet situé au 127, rue de Grenelle à Paris 7ème (Ministère du travail)
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-01-14.
L'appel d'offres a été publié le 2021-11-22.
Objet Champ d'application du marché
Titre: travaux de rénovation et de restauration de l'hôtel du Châtelet
BPM029460
Produits/services: Travaux de réfection📦
Brève description:
“le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de rénovation et de restauration de l'hôtel du Châtelet situé au 127, rue de Grenelle à Paris 7ème...”
Brève description
le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de rénovation et de restauration de l'hôtel du Châtelet situé au 127, rue de Grenelle à Paris 7ème (Ministère du travail)
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 7 979 400 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux de maçonnerie-pierre de taille-echafaudages-gros oeuvre étendu-vrd
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Maçonnerie de pierres de taille📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de remise en état📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'échafaudages📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Description du marché:
“le lot 1 a pour objet les travaux de maçonnerie-pierre de taille-echafaudages-gros ?Uvre étendu-vrd de l'hôtel du Châtelet” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 1 : La valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère 1 : Moyens et aptitude de l'entreprise en matière de réhabilitation/restauration des monuments historiques, et en site contraint”
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Sous-critère 2 : Principes d'organisation fonctionnelle du chantier
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère 3 : Mode opératoire de l'intervention en rapport avec la spécificité de l'ouvrage à réaliser”
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 40
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 3021756.72 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations complémentaires:
“la durée d'exécution des travaux, tous lots confondus, est de 18 mois à compter de la date d'exécution précisée dans l'ordre de service de démarrage des...”
Informations complémentaires
la durée d'exécution des travaux, tous lots confondus, est de 18 mois à compter de la date d'exécution précisée dans l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai d'exécution des travaux de chaque lot doit s'inscrire dans ce délai global d'exécution des travaux de 18 mois. A titre indicatif, le démarrage des travaux est fixé au 1 juin 2022
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux de charpente et couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Description du marché:
“le lot 2 a pour objet les travaux de charpente et de couverture de l'hôtel du Châtelet” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 433 800 💰
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux de menuiseries intérieures et extérieures-agencement intérieur
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché:
“le lot 3 a pour objet les travaux de menuiseries intérieures et extérieures-agencement intérieur de l'hôtel du Châtelet” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Ous-critère 1 : Moyens et aptitude de l'entreprise en matière de réhabilitation/restauration des monuments historiques, et en site contraint” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 438 200 💰
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux de Ferronnerie-Serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Produits/services supplémentaires: Ferronnerie📦
Description du marché:
“le lot 4 a pour objet les travaux de ferronnerie et serrurerie de l'hôtel du Châtelet” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 176 100 💰
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux de restauration des boiseries
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Ouvrages en bois📦
Description du marché:
“le lot 6 a pour objet les travaux de restauration des boiseries de l'hôtel du Châtelet” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 818 400 💰
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux de peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché: le lot 5 a pour objet les travaux de peinture de l'hôtel du Châtelet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 83 400 💰
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux de restauration des décors peints-dorure
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de décoration📦
Description du marché:
“le lot 7 a pour objet les travaux de restauration des décors peints-dorure de l'hôtel du Châtelet” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 320 000 💰
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux de chauffage-ventilation-climatisation-plomberie
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché:
“le lot 8 a pour objet les travaux de de chauffage-ventilation-climatisation-plomberie de l'hôtel du Châtelet” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 701 110 💰
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux d'électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché: le lot 9 a pour objet les travaux d'électricité de l'hôtel du Châtelet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 330987.14 💰
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux d'équipements de cuisine
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Mobilier et agencement de cuisine📦
Produits/services supplémentaires: Équipement de cuisine industrielle📦
Produits/services supplémentaires: Équipement de cuisine📦
Description du marché:
“le lot 11 a pour objet les travaux d'équipements de cuisine de l'hôtel du Châtelet” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 202 995 💰
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux de monte-plat
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Produits/services supplémentaires: Services d'entretien d'ascenseurs📦
Description du marché: le lot 10 a pour objet les travaux de monte-plat de l'hôtel du Châtelet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 35 000 💰
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux de paysage et de biodiversité
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager de jardins📦
Description du marché:
“le lot 12 a pour objet les travaux paysage et de biodiversité de l'hôtel du Châtelet” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 225451.14 💰
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux de lustrerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Plafonniers ou appliques murales📦
Description du marché: le lot 13 a pour objet les travaux de lustrerie de l'hôtel du Châtelet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 192 200 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“liste et description succincte des conditions : Les candidats ont le choix de présenter leur candidature :- sous forme de document unique de marché...”
Liste et brève description des conditions
liste et description succincte des conditions : Les candidats ont le choix de présenter leur candidature :- sous forme de document unique de marché eurojavascript:selectblocas('ctblocjoue0213')péen électronique (Dume) en utilisant le service DUME ou le service exposé de PLACE- sous forme de candidature standard en utilisant les formulaires Dc1 et Dc2 : - lettre de candidature ou formulaire Dc1 (téléchargeable à partir du lien https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ou équivalent, dûment rempli et daté. Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques, le formulaire Dc1 sera complété pour chaque membre du groupement.- Déclaration du candidat ou formulaire Dc2 (téléchargeable à partir du lien https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat), ou équivalent, dûment rempli et daté. En cas de candidature groupée, le Dc2 est rempli par chaque membre du groupement
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- les effectifs moyens annuels et le nombre de cadres pendant les 3 dernières années ;- les prestations principales de même nature sur les 5 dernières années” Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“les candidats devront justifier des certifications (ou équivalences) suivants à savoir des qualifications QUALIBAT ou équivalentes:lot1:- qualibat 2192 et...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
les candidats devront justifier des certifications (ou équivalences) suivants à savoir des qualifications QUALIBAT ou équivalentes:lot1:- qualibat 2192 et 2194-restauration de pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques ou au minimum 7 références de chantier sur patrimoine ancien/monument historique protégé- qualibat 1413-échafaudages ou au minimum 3 références de chantier sur patrimoine ancien/monument historique protégé- qualibat 2113-maçonnerie et béton armé technicité confirmée et références de travaux sur patrimoine ancien/monument historique protégélot2:- qualibat 2393-restauration de charpente de monuments historiques ou au minimum 5 références de chantier sur patrimoine ancien/monument historique protégé- qualibat 3194-couverture des monuments historiques ou au minimum 5 références de chantier sur patrimoine ancien/ monument historique protégélot3: - qualibat 4393-restauration des menuiseries des monuments historiques ou au minimum 5 références de chantier sur patrimoine ancien/monument historique protégélot4:- qualibat 4493-ferronnerie d'art ou au minimum 5 références de chantier sur patrimoine ancien/monument historique protégé:lot5:- qualibat 6112-peinture et ravalement technicité confirmée ou au minimum 3 références équivalentes aux prestations objet du marchélot6:- qualibat 4393-restauration des menuiseries des monuments historiques ou au minimum 7 références de chantier sur patrimoine ancien/monument historique protégé. La formation des restaurateurs envisagés (restaurateurs qualifiés) sur le chantier doit être indiquée.Lot7:- qualibat 6143 - dorure des monuments historiques ou au minimum 7 références de chantier sur patrimoine ancien/monument historique protégélot8:- qualibat 5111-installations de plomberie- technicité courante ou au minimum 3 références équivalentes aux prestations objet du marché-qualibat 5231 installations pompe à chaleur/groupe froid-technicité courante ou au minimum 3 références équivalentes aux prestations objet du marché- qualibat 5251-installation de chauffage ou de froid raccordée sur réseau urbain-technicité courante ou au minimum 3 références équivalentes aux prestations objet du marché - qualibat 5253-installation de réseaux à haute pression ou à haute température-technicité courante ou au minimum 3 références équivalentes aux prestations objet du marché-qualibat 5311 ventilation-désenfumage-traitement d'air-technicité courante ou au minimum 3 références équivalentes aux prestations objet du marché-qualibat 5511 installations de systèmes de gestion du bâtiment-technicité courante ou au minimum 3 références équivalentes aux prestations objet du marchélot9:- au minimum 3 références équivalentes aux prestations objet du marchélot10: - au minimum 3 références équivalentes aux prestations objet du marchélot11:présentation des qualifications QUALIBAT ou équivalentes suivantes:- qualifications Qualicuisines et Qualiclimafroid ou au minimum 3 références équivalentes aux prestations objet du marchélot12:- certification Qualipaysage dans le domaine:aménagements paysagers spécialisés ou au minimum 3 références équivalentes aux prestations objet du marchélot13:- au minimum 5 références équivalentes aux prestations objet du marché
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application des dispositions de l'article L.2112-2 du CCP...”
Conditions d'exécution du contrat
pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application des dispositions de l'article L.2112-2 du CCP incluant dans le cahier des charges de la présente consultation une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique applicable aux lots 1 et 8 du présent marché. L'Entreprise attributaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Dans une volonté de protection de l'environnement, il est fait application de l'art R.2111-10 du CCP, en prévoyant des spécifications techniques à caractère environnemental pour les lots 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12. Il est également fait application de l'art L.2112-2 du CCP en prévoyant des conditions d'exécution des prestations comportant des éléments à caractère environnemental pour les lots 1, 2, 4, 6, 12
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-01-14
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2022-01-14
14:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“les lots ci-dessous sont des accords-cadres mono-attributaire à prix mixtes se décomposent en prestations forfaitaires et en prestations à bons de commande...”
les lots ci-dessous sont des accords-cadres mono-attributaire à prix mixtes se décomposent en prestations forfaitaires et en prestations à bons de commande : - lot no1 : Travaux de maçonnerie-pierre de taille-echafaudages-gros oeuvre étendu-vrd- lot no2 : Travaux de charpente-couverture- lot no3 : Travaux de menuiseries intérieures et extérieures-agencement intérieur- lot no4 : Travaux de ferronnerie-serrurerie- lot no5 : Travaux de peinture- lot no6 : Travaux de restauration des boiseries- lot no7 : Travaux de restauration des décors peints-dorure- lot no13 : Travaux de lustrerieles lots no1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7 et 13 et sont conclus pour leur partie à bons de commande sans minimum et avec un maximum de : - 366 525,00 euro(s) HT sur la durée totale du marché pour le lot 1, - 72 815,00 euro(s) HT sur la durée totale du marché pour le lot 2, - 11 550,00 euro(s) HT sur la durée totale du marché pour le lot 3, - 10 395,00 euro(s) HT sur la durée totale du marché pour le lot 4, - 2 310,00 euro(s) euro(s) HT sur la durée totale du marché pour le lot 5, - 84 390,00 euro(s) HT sur la durée totale du marché pour le lot 6, - 11 550,00 euro(s) HT sur la durée totale du marché pour le lot 7, - 2 310,00 euro(s) HT sur la durée totale du marché pour le lot 13, Les lots ci-dessous sont des marchés à prix global et forfaitaires : - lot no8 : Travaux de chauffage ventilation climatisation (Cvc)-Plomberie- lot no9 : Travaux d'électricité - lot no10 : Travaux de monte plat- lot no11 : Travaux d'équipements de cuisine- lot no12 : Travaux de paysage et biodiversitépour chacun des lots, le marché court à compter de sa date de notification. Néanmoins, l'exécution du marché court à compter de la date indiquée dans l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux qui sera notifié par l'acheteur ou le maître d'oeuvre au titulaire. La durée d'exécution des travaux, tous lots confondus, est de 18 mois à compter de la date d'exécution précisée dans l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai global d'exécution du marché comprend une période de préparation de 1,5 mois maximum. A titre indicatif, le démarrage des travaux est fixé au 1er juin 2022. Le délai d'exécution des travaux de chaque lot doit s'inscrire dans le délai global d'exécution des travaux de 18 mois.visite sur site Afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des prestations, les candidats doivent obligatoirement visiter le site situé au 127, rue de Grenelle 75007 Paris.Les visites du site sont collectives.pour l'organisation de la visite, les candidats doivent contacter avant le 31/12/2021 :- M. Christophe JAMMET au 07.62.93.77.14 - mail : christophe.jammet@sg.social.gouv.fr- M. Thomas CARPENTIER au 07.61.45.31.91 - mail : thomas.carpentier@sg.social.gouv.fr- M. Antony LAROSE au 07.61.44.96.77 - mail : antony.larose@sg.social.gouv.frpassé cette date, il n'est pas assuré d'obtenir un rendez-vous pour effectuer la visite.dans un respect du principe d'égalité de traitement des candidats, le candidat n'est pas autorisé à poser des questions durant la visite. Toutefois, celles-ci pourront être adressées au maitre de l'ouvrage via la plateforme des achats de l'etat : https://www.place/fr.A l'issue de la visite, les candidats reçoivent une attestation de visite. Les candidats joignent cette attestation dans leur réponse à la consultation.L'offre d'un candidat n'ayant pas procédé à la visite préalable obligatoire sera éliminée
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris,
Adresse postale: 7 rue de Jouy - f
Commune postale: Paris
Code postal: 75007
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594430📞
Courrier électronique: greffe.ta.paris@juradm.fr📧
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: triibunal administratif de Paris,
Adresse postale: 7 rue de Jouy - f
Commune postale: Paris
Code postal: 75007
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594430📞 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“1) le référé précontractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12, et R. 551-1 à R. 551-6 du code de justice administrative) peut être introduit jusqu'à la...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
1) le référé précontractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12, et R. 551-1 à R. 551-6 du code de justice administrative) peut être introduit jusqu'à la signature du contrat;2) le référé contractuel (L. 551-13 à L. 551-23, et R. 551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative)introduit après la signature du contrat dans un délai de 31 jours, à compter de la publication d'un avisd'attribution du contrat au Journal officiel de l'union européenne (Joue) ou dans un délai de six mois, à compterdu lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucunenotification de la conclusion du contrat n'a été effectuée;3) le recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat (CE, Ass, 4.4.2014, département detarn-et-garonne, REQ. Nº 358994) introduit par tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dansses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses dans un délai de deuxmois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. La juridiction administrativecompétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir dusitewww.telerecours.fr
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: triibunal administratif de Paris,
Adresse postale: 7 rue de Jouy - f
Commune postale: Paris
Code postal: 75007
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594430📞
Source: OJS 2021/S 230-602042 (2021-11-22)
Avis d'attribution de marché (2022-09-16) Objet Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 230-602042
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: travaux de maçonnerie-pierre de taille-echafaudages-gros oeuvre étendu-vrd
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: travaux de charpente-couverture
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: travaux de menuiseries intérieures et extérieures-agencement intérieur
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: travaux de ferronnerie-serrurerie
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: travaux de peinture
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: travaux de restauration des boiseries
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: travaux de restauration des décors peints-dorure
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: travaux de chauffage ventilation climatisation (Cvc)-Plomberie
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: travaux d'électricité
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: travaux de monte-plat
1️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: travaux d'équipements de cuisine
1️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: travaux de paysage et biodiversité
1️⃣3️⃣
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: travaux de lustrerie
“le pouvoir adjudicateur décide d'abandonner la procédure pour le motif suivant : A la suite de la décision de l'acheteur de revoir le périmètre des travaux...”
le pouvoir adjudicateur décide d'abandonner la procédure pour le motif suivant : A la suite de la décision de l'acheteur de revoir le périmètre des travaux à prévoir sur ce site à la suite d'un nouvel arbitrage rendu par l'occupant principal, le pouvoir adjudicateur décide de déclarer sans suite la procédure pour motif d'intérêt général conformément à l'article R.2185-1 du code de la commande publique
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 182-513902 (2022-09-16)