Travaux de réalisation de Voie vélo régionale (VVR) et les ouvrages de franchissement tronçon Ravine des Chèvres/Sainte-Marie

SPLA Maraïna

Travaux d'aménagement de la continuité de la voie vélo régionale au niveau de la sortie de «Franche Terre» vers la Ravine des Chèvres. La VVR enjambe l'échangeur et la RN 2002 pour continuer de longer la RN 2 jusqu'au quartier de Convenance. La construction de structures portant cette voie vélo ainsi que les ouvrages de franchissement de la Ravine des Chèvres se feront par des passerelles métalliques. La description des travaux à réaliser figure au CCTP de chaque lot.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-02-24. L'appel d'offres a été publié le 2021-01-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• SPLA Maraïna

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• La Réunion › La Réunion

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-01-22	Avis de marché
2021-02-19	Informations complémentaires
2022-03-31	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-01-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Numéro de référence: A2020.175
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Ouvrages d'art et de génie civil 📦
Travaux de terrassement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Maraïna
Adresse postale: 38 rue Colbert
Code postal: 97460
Commune postale: Saint-Paul (Réunion)
Contact
Adresse Internet: https://spl-maraina.com 🌏
Courrier électronique: marches@spl-maraina.com 📧
Téléphone: +33 262919164 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021__cDLKMib1L 🌏
URL pour la participation: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-01-22 📅
Date limite de soumission: 2021-02-24 📅
Date de publication: 2021-01-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 018-040482
Numéro JO-S: 18
Informations complémentaires
Date d'ouverture des plis donnée à titre indicatif.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 3 788 815 EUR 💰
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Lot 2: gros œuvre et charpente métallique
Numéro du lot: 2
Brève description:

Ils concernent les travaux de:

— installation de chantier;

— piquetage et implantation;

— recalibrage provisoire des voies de la RN au passage de la Ravine des Chèvres;

— réalisation des passerelles;

— travaux de déblais et remblais;

— forage de micropieux;

— réalisation des chevêtres d'assise en béton armé (coffrages, ferraillage, bétonnage), avec murs gardes grèves;

— fabrication des passerelles métalliques, avec appareils d'appuis glissants sur une rive et fixes rotulés sur la rive opposée, y compris sujétions de tronçonnages par éléments nécessaires;

— mise en œuvre de la protection du métal de la structure (galvanisation + peinture), y compris sujétions de transport et protection;

— montage et fixation sur site de la passerelle, y compris toutes sujétions de transport, protection et manutentions notamment au regard des difficultés d'accès;

— fourniture et mise en œuvre de la résine de roulement;

— fabrication et mise en œuvre du remplissage des garde-corps, y compris sujétions de fixations;

— fabrication et mise en œuvre de joints d'abouts sur culées.

Valeur estimée hors TVA: 1 440 828 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l'article R. 2122-7 du CCP.

Nom du projet ou programme financé par l’UE: Le présent marché est financé à 56 % par le FEDER, 20 % par l'AFITF (Agence de financement de l'infrastructure des transports de France) et 24 % par la région Réunion.
Intitulé du lot: Lot 1: terrassements et VRD
Numéro du lot: 1
Brève description:

Description détaillée des travaux à réaliser.

Travaux préparatoires: ils concernent les travaux de:

— démolitions et terrassements;

— dévégétalisation et dégagement des emprises, y compris chargements, transports, évacuations et mises en décharge autorisée;

— déblais, remblais, y compris toutes sujétions de transport et mise en décharge autorisé;

— réalisation des pistes cyclables;

— réalisation des fondations des murs de soutènement;

— réalisation des murs de soutènement, parapets et et gardes corps métalliques;

— réalisation des revêtements de roulement en enrobé bitumineux y compris couche de forme, géotextile anti-contaminant, bordures de limitation, et toutes sujétions de raccordement;

— mise en œuvre de caniveau de descente d'eau le long des talus;

— mise en place de signalisation horizontale et verticale;

— revégétalisation du talus RN 2.

Valeur estimée hors TVA: 2 347 987 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Sainte-Marie (974).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1) une lettre de candidature avec identification du candidat ou formulaire DC1 dûment complétée;

2) la déclaration du candidat ou formulaire DC2 dûment complétée;

3) la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire;

4) une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141 1 à L. 2141 5 et L. 2141 7 à L. 2141 10 du CCP et est en règle au regard des articles L. 5212 1 à L. 5212 11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés, sauf si le candidat fourni un formulaire DC1 complété.

Situation économique et financière:

5) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où ces informations sont disponibles. Les candidats sont informés que le présent marché ne requiert pas un chiffre d'affaires annuel global minimal.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Sans objet.
Capacité technique et professionnelle:

6) une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années et les attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants indiquant le montant, la date, le lieu d'exécution et le destinataire public ou privé;

7) une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

8) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-02-25 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Informations complémentaires: Date d'ouverture des plis donnée à titre indicatif.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 520664004
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société publique locale
Contact
Point de contact: À l'attention de Madame la présidente directrice générale
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021__cDLKMib1L 🌏

Référence
Informations complémentaires

SPL Maraïna agit au nom et pour le compte de la région Réunion. Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale. Pour chaque lot, sauf renonciation expresse du titulaire exprimée dans l'acte d'engagement une avance sera accordée. Le montant de l'avance, les dates et les conditions de versement de remboursement de l'avance sont précisées au CCAP. Une retenue de garantie est prévue pour chaque lot. Le pourcentage et les conditions d'application de cette sûreté sont précisées dans le CCAP. Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximal à compter de la réception. Marché à prix unitaires. Les prix sont révisables. Les modalités de révision figurent dans le CCAP. Aucune forme de groupement n'est imposée. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire. La durée de chaque lot court à compter de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Les durées indiquées à la section II.2.7) du présent avis sont données à titre indicatif. Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Le délai global d'exécution des travaux est de douze (12) mois (y compris période de préparation, replis des installations de chantier et hors congés du BTP) à compter de la date figurant sur l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation. La durée de la période de préparation est fixée à deux (2) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la prestation. Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution. Aucun dossier ne sera transmis par courrier électronique ou version papier (voir modalités de téléchargement à l'annexe du règlement de consultation). Conditions de remise des plis: uniquement via le profil d'acheteur (https://spl-maraina.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do). Signature des plis facultative au stade de la remise des offres.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon, CS 61107, BP 2024
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Fax: +33 262924362 📠
Adresse Internet: http://la-reunion.tribunal-adminitratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel (articles L. 551-1 et s. du CJA);

— référé contractuel (articles L. 551-13 et s. du CJA).

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à l'attention du greffier en chef
Source: OJS 2021/S 018-040482 (2021-01-22)

Informations complémentaires (2021-02-19)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux d'aménagement de la continuité de la voie vélo régionale au niveau de la sortie de «Franche Terre» vers la Ravine des Chèvres. La VVR enjambe l'échangeur et la RN 2002 pour continuer de longer la RN2 jusqu'au quartier de Convenance. La construction de structures portant cette voie vélo ainsi que les ouvrages de franchissement de la Ravine des Chèvres se feront par des passerelles métalliques. La description des travaux à réaliser figure au CCTP de chaque lot.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Commune postale: Saint-Paul-Réunion

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-02-19 📅
Date limite de soumission: 2021-03-22 📅
Date de publication: 2021-02-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 038-094196
Se réfère à l'avis: 2021/S 018-040482
Numéro JO-S: 38

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux d'aménagement de la continuité de la voie vélo régionale au niveau de la sortie de «Franche Terre» vers la Ravine des Chèvres.

La VVR enjambe l'échangeur et la RN 2002 pour continuer de longer la RN2 jusqu'au quartier de Convenance.

La construction de structures portant cette voie vélo ainsi que les ouvrages de franchissement de la Ravine des Chèvres se feront par des passerelles métalliques.

La description des travaux à réaliser figure au CCTP de chaque lot.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: À l'attention de Mme la présidente directrice générale
Source: OJS 2021/S 038-094196 (2021-02-19)

Avis d'attribution de marché (2022-03-31)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

travaux d'aménagement de la continuité de la Voie Vélo Régionale au niveau de la sortie de " Franche Terre " vers la Ravine des Chèvres. La VVR enjambe l'échangeur et la RN 2002 pour continuer de longer la Rn2 jusqu'au quartier de Convenance. La construction de structures portant cette voie vélo ainsi que les ouvrages de franchissement de la Ravine des Chèvres se feront par des passerelles métalliques. La description des travaux à réaliser figure au CCTP de chaque lot

Valeur totale du marché: 3744089.80 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: spla Maraïna
Adresse postale: 38 rue colbert
Commune postale: Saint-Paul Reunion

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-03-31 📅
Date de publication: 2022-04-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 067-176235
Numéro JO-S: 67
Informations complémentaires

la SPL Maraïna agissant au nom et pour le compte de la Région Réunion.Modalités de consultation du contrat dans le respect des secrets protégés par la loi : sur RDV de préférence via la boite marches@spl-maraina.com durant les horaires d'ouverture de la SPL

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: lot 2 GROS Oeuvre et charpente metallique
Brève description:

ils concernent les travaux de :- installation de chantier,- piquetage et implantation,- recalibrage provisoire des voies de la RN au passage de la Ravine des Chèvres- réalisation des passerelles- travaux de déblais et remblais- forage de micropieux- réalisation des chevêtres d'assise en béton armé (coffrages, ferraillage, bétonnage), avec mursgardes grèves,- fabrication des passerelles métalliques, avec appareils d'appuis glissants sur une rive et fixesrotulés sur la rive opposée, y compris sujétions de tronçonnages par éléments nécessaires,- mise en oeuvre de la protection du métal de la structure (galvanisation + peinture), y comprissujétions de transport et protection,- montage et fixation sur site de la passerelle, y compris toutes sujétions de transport, protection et manutentions notamment au regard des difficultés d'accès,- fourniture et Mise en oeuvre de la résine de roulement,- fabrication et Mise en oeuvre du remplissage des garde-corps, y compris sujétions de fixations,- fabrication et Mise en oeuvre de joints d'abouts sur culées,

Description des options:

le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l'article R.2122-7 du CCP

Nom du projet ou programme financé par l’UE: le présent marché est financé à 56% par le FEDER, 20% par l'afitf ( Agence de financement de l'infrastructure des transports de France) et 24% par la Région Réunion
Intitulé du lot: lot 1 terrassements et vrd
Brève description:

description détaillée des travaux à réaliser. - Travaux préparatoires :Ils concernent les travaux de :- installation de chantier,- piquetage et implantation,- recalibrage provisoire des voies de la RN au passage de la Ravine des Chèvres. - Démolitions et terrassements- dévégétalisation et dégagement des emprises, y compris chargements, transports, évacuations etmises en décharge autorisée,- déblais, remblais, y compris toutes sujétions de transport et mise en décharge autorisé.- Réalisation des pistes cyclables- déblais, remblais, y compris toutes sujétions de transport et mise en décharge autorisé.- Réalisation des fondations des murs de soutènement,- réalisation des murs de soutènement, parapets et et gardes corps métalliques- réalisation des revêtements de roulement en enrobé bitumineux y compris couche de forme,géotextile anti-contaminant, bordures de limitation, et toutes sujétions de raccordement,- mise en oeuvre de caniveau de descente d'eau le long des talus,- mise en place de signalisation horizontale et verticale- revégétalisation du talus Rn2

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: sainte marie ( 974)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-02-28 📅
Nom: société d'aménagement salinoise
Adresse postale: 232 rue du général lambert
Commune postale: Saint-Leu
Code postal: 97436
Pays: France 🇫🇷
La Réunion 🏙️
Valeur totale du marché: 1996245.80 EUR 💰
Nom: sbtpc sogea réunion
Adresse postale: bp 92013
Commune postale: Le Port
Code postal: 97824
Nom: fab mangarano
Adresse postale: 28 rue martin hoareau
Code postal: 97420
Valeur totale du marché: 1 747 844 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: À l'attention de M. le directeur Général par intérim

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de saint denis de la reunion
Adresse postale: 27 rue felix guyon cs 61107 Bp2024
Informations sur les délais d'introduction des recours:

- référé précontractuel (article. L. 551-1 et s. Du CJA;- du référé contractuel (article L. 551-13 et s. Du Cja)

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à l'attention du greffier en chef
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon CS 61 107 BP 2024
Source: OJS 2022/S 067-176235 (2022-03-31)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Déblai-remblai (2)
Travaux d'aménagement paysager (>20)
Travaux d'excavation (4)
Travaux de creusement de tranchées (1)
Travaux de décapage de terre
Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain (3)
Travaux de terrassement (>20)