Travaux d'aménagement de la continuité de la voie vélo régionale au niveau de la sortie de «Franche Terre» vers la Ravine des Chèvres. La VVR enjambe l'échangeur et la RN 2002 pour continuer de longer la RN 2 jusqu'au quartier de Convenance. La construction de structures portant cette voie vélo ainsi que les ouvrages de franchissement de la Ravine des Chèvres se feront par des passerelles métalliques. La description des travaux à réaliser figure au CCTP de chaque lot.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-02-24.
L'appel d'offres a été publié le 2021-01-22.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réalisation de Voie vélo régionale (VVR) et les ouvrages de franchissement tronçon Ravine des Chèvres/Sainte-Marie
A2020.175”
Produits/services: Travaux de terrassement📦
Brève description:
“Travaux d'aménagement de la continuité de la voie vélo régionale au niveau de la sortie de «Franche Terre» vers la Ravine des Chèvres. La VVR enjambe...”
Brève description
Travaux d'aménagement de la continuité de la voie vélo régionale au niveau de la sortie de «Franche Terre» vers la Ravine des Chèvres. La VVR enjambe l'échangeur et la RN 2002 pour continuer de longer la RN 2 jusqu'au quartier de Convenance. La construction de structures portant cette voie vélo ainsi que les ouvrages de franchissement de la Ravine des Chèvres se feront par des passerelles métalliques. La description des travaux à réaliser figure au CCTP de chaque lot.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 3 788 815 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 2: gros œuvre et charpente métallique
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Ouvrages d'art et de génie civil📦
Lieu d'exécution: La Réunion🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Sainte-Marie (974).
Description du marché:
“Ils concernent les travaux de:
— installation de chantier;
— piquetage et implantation;
— recalibrage provisoire des voies de la RN au passage de la Ravine...”
Description du marché
Ils concernent les travaux de:
— installation de chantier;
— piquetage et implantation;
— recalibrage provisoire des voies de la RN au passage de la Ravine des Chèvres;
— réalisation des passerelles;
— travaux de déblais et remblais;
— forage de micropieux;
— réalisation des chevêtres d'assise en béton armé (coffrages, ferraillage, bétonnage), avec murs gardes grèves;
— fabrication des passerelles métalliques, avec appareils d'appuis glissants sur une rive et fixes rotulés sur la rive opposée, y compris sujétions de tronçonnages par éléments nécessaires;
— mise en œuvre de la protection du métal de la structure (galvanisation + peinture), y compris sujétions de transport et protection;
— montage et fixation sur site de la passerelle, y compris toutes sujétions de transport, protection et manutentions notamment au regard des difficultés d'accès;
— fourniture et mise en œuvre de la résine de roulement;
— fabrication et mise en œuvre du remplissage des garde-corps, y compris sujétions de fixations;
— fabrication et mise en œuvre de joints d'abouts sur culées.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 440 828 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l'article R....”
Description des options
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l'article R. 2122-7 du CCP.
Afficher plus Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne:
“Le présent marché est financé à 56 % par le FEDER, 20 % par l'AFITF (Agence de financement de l'infrastructure des transports de France) et 24 % par la...”
Informations sur les fonds de l'Union européenne
Le présent marché est financé à 56 % par le FEDER, 20 % par l'AFITF (Agence de financement de l'infrastructure des transports de France) et 24 % par la région Réunion.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 1: terrassements et VRD
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Description du marché:
“Description détaillée des travaux à réaliser.
Travaux préparatoires: ils concernent les travaux de:
— installation de chantier;
— piquetage et...”
Description du marché
Description détaillée des travaux à réaliser.
Travaux préparatoires: ils concernent les travaux de:
— installation de chantier;
— piquetage et implantation;
— recalibrage provisoire des voies de la RN au passage de la Ravine des Chèvres;
— démolitions et terrassements;
— dévégétalisation et dégagement des emprises, y compris chargements, transports, évacuations et mises en décharge autorisée;
— déblais, remblais, y compris toutes sujétions de transport et mise en décharge autorisé;
— réalisation des pistes cyclables;
— déblais, remblais, y compris toutes sujétions de transport et mise en décharge autorisé;
— réalisation des fondations des murs de soutènement;
— réalisation des murs de soutènement, parapets et et gardes corps métalliques;
— réalisation des revêtements de roulement en enrobé bitumineux y compris couche de forme, géotextile anti-contaminant, bordures de limitation, et toutes sujétions de raccordement;
— mise en œuvre de caniveau de descente d'eau le long des talus;
— mise en place de signalisation horizontale et verticale;
— revégétalisation du talus RN 2.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 347 987 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“1) une lettre de candidature avec identification du candidat ou formulaire DC1 dûment complétée;
2) la déclaration du candidat ou formulaire DC2 dûment...”
Liste et brève description des conditions
1) une lettre de candidature avec identification du candidat ou formulaire DC1 dûment complétée;
2) la déclaration du candidat ou formulaire DC2 dûment complétée;
3) la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire;
4) une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141 1 à L. 2141 5 et L. 2141 7 à L. 2141 10 du CCP et est en règle au regard des articles L. 5212 1 à L. 5212 11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés, sauf si le candidat fourni un formulaire DC1 complété.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“5) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, réalisés au...”
Liste et brève description des critères de sélection
5) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où ces informations sont disponibles. Les candidats sont informés que le présent marché ne requiert pas un chiffre d'affaires annuel global minimal.
Afficher plus Conditions de participation
Sans objet.
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“6) une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années et les attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants indiquant...”
Liste et brève description des critères de sélection
6) une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années et les attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants indiquant le montant, la date, le lieu d'exécution et le destinataire public ou privé;
7) une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
8) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles): Sans objet.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-02-24
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-02-25
09:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): Date d'ouverture des plis donnée à titre indicatif.
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Informations complémentaires
“SPL Maraïna agit au nom et pour le compte de la région Réunion. Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale. Pour chaque lot, sauf...”
SPL Maraïna agit au nom et pour le compte de la région Réunion. Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale. Pour chaque lot, sauf renonciation expresse du titulaire exprimée dans l'acte d'engagement une avance sera accordée. Le montant de l'avance, les dates et les conditions de versement de remboursement de l'avance sont précisées au CCAP. Une retenue de garantie est prévue pour chaque lot. Le pourcentage et les conditions d'application de cette sûreté sont précisées dans le CCAP. Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximal à compter de la réception. Marché à prix unitaires. Les prix sont révisables. Les modalités de révision figurent dans le CCAP. Aucune forme de groupement n'est imposée. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire. La durée de chaque lot court à compter de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Les durées indiquées à la section II.2.7) du présent avis sont données à titre indicatif. Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Le délai global d'exécution des travaux est de douze (12) mois (y compris période de préparation, replis des installations de chantier et hors congés du BTP) à compter de la date figurant sur l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation. La durée de la période de préparation est fixée à deux (2) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la prestation. Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution. Aucun dossier ne sera transmis par courrier électronique ou version papier (voir modalités de téléchargement à l'annexe du règlement de consultation). Conditions de remise des plis: uniquement via le profil d'acheteur (https://spl-maraina.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do). Signature des plis facultative au stade de la remise des offres.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon, CS 61107, BP 2024
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360📞
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr📧
Fax: +33 262924362 📠
URL: http://la-reunion.tribunal-adminitratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel (articles L. 551-1 et s. du CJA);
— référé contractuel (articles L. 551-13 et s. du CJA).” Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom:
“Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à l'attention du greffier en chef”
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon, CS 61107, BP 2024
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360📞
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr📧
Fax: +33 262924362 📠
URL: http://la-reunion.tribunal-adminitratif.fr🌏
Source: OJS 2021/S 018-040482 (2021-01-22)
Informations complémentaires (2021-02-19) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Commune postale: Saint-Paul-Réunion
Personne de contact: À l'attention de Mme la présidente directrice générale
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réalisation de Voie vélo régionale (VVR) et les ouvrages de franchissement Tronçon Ravine des Chèvres / Sainte-Marie
A2020.175”
Brève description:
“Travaux d'aménagement de la continuité de la voie vélo régionale au niveau de la sortie de «Franche Terre» vers la Ravine des Chèvres.
La VVR enjambe...”
Brève description
Travaux d'aménagement de la continuité de la voie vélo régionale au niveau de la sortie de «Franche Terre» vers la Ravine des Chèvres.
La VVR enjambe l'échangeur et la RN 2002 pour continuer de longer la RN2 jusqu'au quartier de Convenance.
La construction de structures portant cette voie vélo ainsi que les ouvrages de franchissement de la Ravine des Chèvres se feront par des passerelles métalliques.
La description des travaux à réaliser figure au CCTP de chaque lot.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 018-040482
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2021-02-24 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-03-22 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d'ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2021-02-25 📅
L'heure: 09:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-03-23 📅
L'heure: 09:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.10)
Emplacement du texte à modifier: Variantes
Ancienne valeur
Texte: Des variantes seront prises en considération: non.
Nouvelle valeur
Texte:
“Des variantes seront prises en considération: oui.
Pour le lot 2 uniquement des variantes techniques portant sur les appuis de «la voie suspendue sur...”
Texte
Des variantes seront prises en considération: oui.
Pour le lot 2 uniquement des variantes techniques portant sur les appuis de «la voie suspendue sur pilotis» (longueur 120,72 ml) sont autorisées (variantes libres).
Ainsi les opérateurs peuvent proposer des variantes sur les fondations (micropieux, dés de fondation BA), les poteaux, chevêtre BA, et bossage d'appuis.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 038-094196 (2021-02-19)
Avis d'attribution de marché (2022-03-31) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: spla Maraïna
Adresse postale: 38 rue colbert
Commune postale: Saint-Paul Reunion
Personne de contact: À l'attention de M. le directeur Général par intérim
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux de réalisation de Voie Vélo Régionale (Vvr) et les ouvrages de franchissement Tronçon Ravine des Chèvres / Sainte-Marie
A2020.175”
Brève description:
“travaux d'aménagement de la continuité de la Voie Vélo Régionale au niveau de la sortie de " Franche Terre " vers la Ravine des Chèvres. La VVR enjambe...”
Brève description
travaux d'aménagement de la continuité de la Voie Vélo Régionale au niveau de la sortie de " Franche Terre " vers la Ravine des Chèvres. La VVR enjambe l'échangeur et la RN 2002 pour continuer de longer la Rn2 jusqu'au quartier de Convenance. La construction de structures portant cette voie vélo ainsi que les ouvrages de franchissement de la Ravine des Chèvres se feront par des passerelles métalliques. La description des travaux à réaliser figure au CCTP de chaque lot
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 3744089.80 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: lot 2 GROS Oeuvre et charpente metallique
Description
Site principal ou lieu d'exécution: sainte marie ( 974)
Description du marché:
“ils concernent les travaux de :- installation de chantier,- piquetage et implantation,- recalibrage provisoire des voies de la RN au passage de la Ravine...”
Description du marché
ils concernent les travaux de :- installation de chantier,- piquetage et implantation,- recalibrage provisoire des voies de la RN au passage de la Ravine des Chèvres- réalisation des passerelles- travaux de déblais et remblais- forage de micropieux- réalisation des chevêtres d'assise en béton armé (coffrages, ferraillage, bétonnage), avec mursgardes grèves,- fabrication des passerelles métalliques, avec appareils d'appuis glissants sur une rive et fixesrotulés sur la rive opposée, y compris sujétions de tronçonnages par éléments nécessaires,- mise en oeuvre de la protection du métal de la structure (galvanisation + peinture), y comprissujétions de transport et protection,- montage et fixation sur site de la passerelle, y compris toutes sujétions de transport, protection et manutentions notamment au regard des difficultés d'accès,- fourniture et Mise en oeuvre de la résine de roulement,- fabrication et Mise en oeuvre du remplissage des garde-corps, y compris sujétions de fixations,- fabrication et Mise en oeuvre de joints d'abouts sur culées,
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l'article...”
Description des options
le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au sens de l'article R.2122-7 du CCP
Afficher plus Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne:
“le présent marché est financé à 56% par le FEDER, 20% par l'afitf ( Agence de financement de l'infrastructure des transports de France) et 24% par la Région Réunion”
Informations sur les fonds de l'Union européenne
le présent marché est financé à 56% par le FEDER, 20% par l'afitf ( Agence de financement de l'infrastructure des transports de France) et 24% par la Région Réunion
Afficher plus
Titre: lot 1 terrassements et vrd
Description
Description du marché:
“description détaillée des travaux à réaliser. - Travaux préparatoires :Ils concernent les travaux de :- installation de chantier,- piquetage et...”
Description du marché
description détaillée des travaux à réaliser. - Travaux préparatoires :Ils concernent les travaux de :- installation de chantier,- piquetage et implantation,- recalibrage provisoire des voies de la RN au passage de la Ravine des Chèvres. - Démolitions et terrassements- dévégétalisation et dégagement des emprises, y compris chargements, transports, évacuations etmises en décharge autorisée,- déblais, remblais, y compris toutes sujétions de transport et mise en décharge autorisé.- Réalisation des pistes cyclables- déblais, remblais, y compris toutes sujétions de transport et mise en décharge autorisé.- Réalisation des fondations des murs de soutènement,- réalisation des murs de soutènement, parapets et et gardes corps métalliques- réalisation des revêtements de roulement en enrobé bitumineux y compris couche de forme,géotextile anti-contaminant, bordures de limitation, et toutes sujétions de raccordement,- mise en oeuvre de caniveau de descente d'eau le long des talus,- mise en place de signalisation horizontale et verticale- revégétalisation du talus Rn2
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 018-040482
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: A.2020.175
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: terrassements / vrd
Date de conclusion du contrat: 2022-02-28 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: société d'aménagement salinoise
Adresse postale: 232 rue du général lambert
Commune postale: Saint-Leu
Code postal: 97436
Pays: France 🇫🇷
Région: La Réunion🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1996245.80 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: charpente metallique
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: sbtpc sogea réunion
Adresse postale: bp 92013
Commune postale: Le Port
Code postal: 97824
Nom: fab mangarano
Adresse postale: 28 rue martin hoareau
Code postal: 97420
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 747 844 💰
“la SPL Maraïna agissant au nom et pour le compte de la Région Réunion.Modalités de consultation du contrat dans le respect des secrets protégés par la loi :...”
la SPL Maraïna agissant au nom et pour le compte de la Région Réunion.Modalités de consultation du contrat dans le respect des secrets protégés par la loi : sur RDV de préférence via la boite marches@spl-maraina.com durant les horaires d'ouverture de la SPL
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de saint denis de la reunion
Adresse postale: 27 rue felix guyon cs 61107 Bp2024
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“- référé précontractuel (article. L. 551-1 et s. Du CJA;- du référé contractuel (article L. 551-13 et s. Du Cja)” Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom:
“tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à l'attention du greffier en chef”
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon CS 61 107 BP 2024
Source: OJS 2022/S 067-176235 (2022-03-31)