travaux d'aménagement des abords de Co'Met sur la commune d'orléans (45000) : aménagement du parking du Méandre et de sa voie d'accès située au Sud du Zénith

Orléans Métropole

la présente consultation porte sur des travaux d'aménagements du parking du Méandre et de sa voie d'accès située au sud du Zénith et donnera lieu à un marché ordinaire , alloti, non reconductible

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-11-29. L'appel d'offres a été publié le 2021-10-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Orléans Métropole

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Centre — Val de Loire › Loiret

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-10-28	Avis de marché
2021-11-25	Informations complémentaires
2022-04-15	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-10-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de routes
Numéro de référence: M21f0211
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de routes 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de routes 📦
Installation de matériel d'éclairage public 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loiret 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: orléans Métropole
Adresse postale: espace Saint Marc, 5 place du 6 juin 1944, Cs 95801
Code postal: 45058
Commune postale: Orléans
Contact
Adresse Internet: http://www.orleans-metropole.fr 🌏
Courrier électronique: marches.publics@orleans-metropole.fr 📧
Téléphone: +33 238784030 📞
URL des documents: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏
URL pour la participation: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-10-28 📅
Date limite de soumission: 2021-11-29 📅
Date de publication: 2021-11-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 212-557896
Numéro JO-S: 212
Informations complémentaires

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm -=> Accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique :http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm=> La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.=> Critères de sélection des candidatures : Aptitude à exercer l'activité professionnelle,capacités techniques, professionnelles, économiques et financières=> S'Agissant d'une procédure d'appel d'offres, il ne sera procédé à aucune négociation avec les candidats.=> Durée - délai du marché : La durée du marché court de sa notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage.A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu à compter de mars 2022.=> Sous-Critères de sélection no1 des lots 1 et 2 "Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique"(60%):sous-critère 1:optimisation des délais au vu des délais indiqués dans l'acte d'engagement dans le respect des contraintes relatives à l'exécution et à la réception du chantier, et sur la base du planning ressourcé(pondération 20%)sous-critère 2:pertinence du mode opératoire des travaux,de la méthodologie d'exécution, des moyens humains et matériels attribués à l'exécution des travaux ,apprécié au regard du Mémoire Technique(Pondération 10%)sous-critère 3:qualité de l'organisation de chantier(gestion des riverains,de la circulation, des interfaces avec les chantiers autour du projet, gestion et traçabilité des déchets,note sur les mesures d'hygiène,de prévention et de sécurité?),apprécié au regard du Mémoire Technique(Pondération 20%)sous-critère 4:qualité des fournitures au vu de la note fournie dans le mémoire technique(pondération 10%)=> Sous-Critères de sélection no1 du lot 3 "Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique"(60%):sous-critère 1:qualité des moyens humains et matériels prévus pour le chantier, appréciée au vu de l'organigramme et des CV des personnes uniquement dédiées à ce chantier au regard du Mémoire Technique (pondération 10%)sous-critère 2:qualité de la méthodologie:organisation de chantier (gestion riverains, gestion circulation, interface avec les chantiers aux alentours, prévention COVID, mesures d'hygiène, de prévention et de sécurité stockage matériaux, mode opératoire des travaux, méthodologie par tâche), pertinence du planning des travaux détaillé, optimisation des délais (au vu des délais proposés dans l'acte d'engagement, méthodologie et planning d'entretien des espaces verts au regard du Mémoire Technique (pondération 25%)sous-critère 3:qualitédes matériaux au vu des fiches techniques exigées : culture des arbres avec pépinière d'origine (photo, taille, hauteur, nombre de transplantation, quantité disponible?) ; liste des fournisseurs des végétaux (arbustes, plantes vivaces...), des accessoires de plantation, analyse de la terre végétale... (pondération 25%)

Informations complémentaires

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 3
Intitulé du lot: voirie Réseaux Divers (Vrd)
Numéro du lot: 1
Brève description:

période de préparation - délai d'exécution : Période de préparation de 3 semaines dont le démarrage sera fixé par ordre de service.cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution global du marché.le délai d'exécution des travaux est de 5 mois

Durée de l'accord: 5 mois
Intitulé du lot: eclairage public
Numéro du lot: 2
Brève description:

période de préparation -délai d'exécution : Pas de période de préparation prévue. Le délai d'exécution des travaux est de 1 mois

Durée de l'accord: 1 mois
Intitulé du lot: espaces verts
Numéro du lot: 3
Brève description:

période de préparation -délai d'exécution : Pas de période de préparation prévue. Le délai d'exécution des travaux est de 4 mois

Durée de l'accord: 4 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: sud Zénith 45100 - orleans

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

-Formulaire Dc1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 du Ccp et notamment qu'il est en règles au regard des articles L. 5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Un formulaire synthétique de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site Orléans et sa métropole(http://www.orleans-metropole.fr/135/marches-publics.htm) mais le candidat peut produire ses propres documents.-formulaire Dc1 ou lettre de candidature en cas de candidature groupée

Situation économique et financière:

-Formulaire Dc2 ou déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;

Capacité technique et professionnelle:

-Une liste des principaux travaux similaires effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique-des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants, ou des attestations de capacité. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2021-11-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:30
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique: sous-critères détaillés dans la partie "renseignements complémentaires" de l'avis de publicité
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût (nom): Prix apprécié au regard du total de la Dpgf
Critère de coût (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24450046800040
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏
URL des documents: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif d'orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900 📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧
Fax: +33 238538516 📠
Adresse Internet: http://orleans.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 212-557896 (2021-10-28)

Informations complémentaires (2021-11-25)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installation de matériel d'éclairage public 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-25 📅
Date limite de soumission: 2021-12-15 📅
Date de publication: 2021-11-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 232-610321
Se réfère à l'avis: 2021/S 212-557896
Numéro JO-S: 232
Source: OJS 2021/S 232-610321 (2021-11-25)

Avis d'attribution de marché (2022-04-15)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 580657.43 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-04-15 📅
Date de publication: 2022-04-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 077-209352
Numéro JO-S: 77
Informations complémentaires

marché ordinaire , alloti, non reconductible.Le montant indiqué dans la valeur totale correspond aux montants des 3 lots pour toute la durée du marché.Le contrat est consultable à l'adresse de l'organisme acheteur.Sous-pondérations des critères d'attribution : cf publications initiales.Publications initiales :Boamp : Avis no 2021_303 du 30/10/2021 - rectificatif no2021_331 du 27/11/2021joue : Annonce no 2021/s212-557896 du 2/11/2021 - rectificatif no2021/S232-610321 du 30/11/2021

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: sud Zénith 45100 Orleans

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-04-08 📅
Nom: beauce Sologne Travaux Publics
Adresse postale: 1 rue de Muids
Commune postale: Ingré
Code postal: 45140
Pays: France 🇫🇷
Loiret 🏙️
Valeur totale du marché: 405462.22 EUR 💰
Nom: ineo Reseaux Centre
Adresse postale: 14 Rue De La Fonderie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45100
Valeur totale du marché: 41896.43 EUR 💰
Nom: sa J Richard
Adresse postale: 43 Rue Corne De Cerf
Valeur totale du marché: 133298.78 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
5
3
Source: OJS 2022/S 077-209352 (2022-04-15)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction de routes (9)