travaux d'aménagement des abords de Co'Met sur la commune d'orléans (45000) : aménagement du parking du Méandre et de sa voie d'accès située au Sud du Zénith
la présente consultation porte sur des travaux d'aménagements du parking du Méandre et de sa voie d'accès située au sud du Zénith et donnera lieu à un marché ordinaire , alloti, non reconductible
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-11-29.
L'appel d'offres a été publié le 2021-10-28.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux d'aménagement des abords de Co'Met sur la commune d'orléans (45000) : aménagement du parking du Méandre et de sa voie d'accès située au Sud du...”
Titre
travaux d'aménagement des abords de Co'Met sur la commune d'orléans (45000) : aménagement du parking du Méandre et de sa voie d'accès située au Sud du Zénith
M21f0211
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de routes📦
Brève description:
“la présente consultation porte sur des travaux d'aménagements du parking du Méandre et de sa voie d'accès située au sud du Zénith et donnera lieu à un...”
Brève description
la présente consultation porte sur des travaux d'aménagements du parking du Méandre et de sa voie d'accès située au sud du Zénith et donnera lieu à un marché ordinaire , alloti, non reconductible
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: voirie Réseaux Divers (Vrd)
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de routes📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public📦
Lieu d'exécution: Loiret🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: sud Zénith 45100 - orleans
Description du marché:
“période de préparation - délai d'exécution : Période de préparation de 3 semaines dont le démarrage sera fixé par ordre de service.cette période de...”
Description du marché
période de préparation - délai d'exécution : Période de préparation de 3 semaines dont le démarrage sera fixé par ordre de service.cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution global du marché.le délai d'exécution des travaux est de 5 mois
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique: sous-critères détaillés dans la partie "renseignements complémentaires" de l'avis de publicité”
Critère de qualité (nom)
Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique: sous-critères détaillés dans la partie "renseignements complémentaires" de l'avis de publicité
Afficher plus
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût (nom): Prix apprécié au regard du total de la Dpgf
Critère de coût (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 5
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: eclairage public
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“période de préparation -délai d'exécution : Pas de période de préparation prévue. Le délai d'exécution des travaux est de 1 mois”
Durée de l'accord: 1
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché:
“période de préparation -délai d'exécution : Pas de période de préparation prévue. Le délai d'exécution des travaux est de 4 mois”
Durée de l'accord: 4
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“-Formulaire Dc1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 du Ccp et notamment...”
Liste et brève description des conditions
-Formulaire Dc1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 du Ccp et notamment qu'il est en règles au regard des articles L. 5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Un formulaire synthétique de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site Orléans et sa métropole(http://www.orleans-metropole.fr/135/marches-publics.htm) mais le candidat peut produire ses propres documents.-formulaire Dc1 ou lettre de candidature en cas de candidature groupée
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“-Formulaire Dc2 ou déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant...”
Liste et brève description des critères de sélection
-Formulaire Dc2 ou déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“-Une liste des principaux travaux similaires effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou...”
Liste et brève description des critères de sélection
-Une liste des principaux travaux similaires effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique-des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants, ou des attestations de capacité. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-11-29
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2021-11-29
14:30 📅
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm -=> Accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique :http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm=> La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.=> Critères de sélection des candidatures : Aptitude à exercer l'activité professionnelle,capacités techniques, professionnelles, économiques et financières=> S'Agissant d'une procédure d'appel d'offres, il ne sera procédé à aucune négociation avec les candidats.=> Durée - délai du marché : La durée du marché court de sa notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage.A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu à compter de mars 2022.=> Sous-Critères de sélection no1 des lots 1 et 2 "Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique"(60%):sous-critère 1:optimisation des délais au vu des délais indiqués dans l'acte d'engagement dans le respect des contraintes relatives à l'exécution et à la réception du chantier, et sur la base du planning ressourcé(pondération 20%)sous-critère 2:pertinence du mode opératoire des travaux,de la méthodologie d'exécution, des moyens humains et matériels attribués à l'exécution des travaux ,apprécié au regard du Mémoire Technique(Pondération 10%)sous-critère 3:qualité de l'organisation de chantier(gestion des riverains,de la circulation, des interfaces avec les chantiers autour du projet, gestion et traçabilité des déchets,note sur les mesures d'hygiène,de prévention et de sécurité?),apprécié au regard du Mémoire Technique(Pondération 20%)sous-critère 4:qualité des fournitures au vu de la note fournie dans le mémoire technique(pondération 10%)=> Sous-Critères de sélection no1 du lot 3 "Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique"(60%):sous-critère 1:qualité des moyens humains et matériels prévus pour le chantier, appréciée au vu de l'organigramme et des CV des personnes uniquement dédiées à ce chantier au regard du Mémoire Technique (pondération 10%)sous-critère 2:qualité de la méthodologie:organisation de chantier (gestion riverains, gestion circulation, interface avec les chantiers aux alentours, prévention COVID, mesures d'hygiène, de prévention et de sécurité stockage matériaux, mode opératoire des travaux, méthodologie par tâche), pertinence du planning des travaux détaillé, optimisation des délais (au vu des délais proposés dans l'acte d'engagement, méthodologie et planning d'entretien des espaces verts au regard du Mémoire Technique (pondération 25%)sous-critère 3:qualitédes matériaux au vu des fiches techniques exigées : culture des arbres avec pépinière d'origine (photo, taille, hauteur, nombre de transplantation, quantité disponible?) ; liste des fournisseurs des végétaux (arbustes, plantes vivaces...), des accessoires de plantation, analyse de la terre végétale... (pondération 25%)
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif d'orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr📧
Fax: +33 238538516 📠
URL: http://orleans.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif d'orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr📧
Fax: +33 238538516 📠
URL: http://orleans.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2021/S 212-557896 (2021-10-28)
Informations complémentaires (2021-11-25)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 212-557896
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2021-11-29 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-12-15 📅
L'heure: 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Texte:
“date limite de réception des offres ou des demandes de participationdate: 29/11/2021heure locale: 12:00” Nouvelle valeur
Texte:
“date limite de réception des offres ou des demandes de participationdate: 15/12/2021heure locale: 12:00” Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: modalités d'ouverture des offresdate: 29/11/2021heure locale: 14:30
Nouvelle valeur
Texte: modalités d'ouverture des offresdate: 15/12/2021heure locale: 14:30
Source: OJS 2021/S 232-610321 (2021-11-25)
Avis d'attribution de marché (2022-04-15) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 580657.43 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Site principal ou lieu d'exécution: sud Zénith 45100 Orleans
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 212-557896
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: M22141
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: voirie Réseaux Divers (Vrd)
Date de conclusion du contrat: 2022-04-08 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: beauce Sologne Travaux Publics
Adresse postale: 1 rue de Muids
Commune postale: Ingré
Code postal: 45140
Pays: France 🇫🇷
Région: Loiret🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 405462.22 💰
2️⃣
Numéro de contrat: M22142
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: eclairage public
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: ineo Reseaux Centre
Adresse postale: 14 Rue De La Fonderie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45100
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 41896.43 💰
3️⃣
Numéro de contrat: M22143
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: espaces verts
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: sa J Richard
Adresse postale: 43 Rue Corne De Cerf
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 133298.78 💰
“marché ordinaire , alloti, non reconductible.Le montant indiqué dans la valeur totale correspond aux montants des 3 lots pour toute la durée du marché.Le...”
marché ordinaire , alloti, non reconductible.Le montant indiqué dans la valeur totale correspond aux montants des 3 lots pour toute la durée du marché.Le contrat est consultable à l'adresse de l'organisme acheteur.Sous-pondérations des critères d'attribution : cf publications initiales.Publications initiales :Boamp : Avis no 2021_303 du 30/10/2021 - rectificatif no2021_331 du 27/11/2021joue : Annonce no 2021/s212-557896 du 2/11/2021 - rectificatif no2021/S232-610321 du 30/11/2021
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 077-209352 (2022-04-15)