station de Gourette - restructuration du domaine skiable - campagne de travaux 2022

Département des Pyrénées-Atlantiques

travaux de restructuration du domaine skiable de la station de Gourette - campagne 2022. Les travaux comprendront : La démolition / construction de bâtiment de commande; Les travaux d'installation d'une remontées mécaniques; Les terrassements pour l'aménagement de pistes et l'équipement du réseau de neige de culture; La construction d'une usine à neige; Les travaux de réseaux électriques associés - lieu d'exécution : Station de ski de Gourette - commune des Eaux-Bonnes - pyrénées-Atlantiques

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-12-06. L'appel d'offres a été publié le 2021-11-05.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Département des Pyrénées-Atlantiques

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Aquitaine › Pyrénées-Atlantiques

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-11-05	Avis de marché
2022-05-10	Avis d'attribution de marché
2022-06-27	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-11-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'installations de sports d'hiver
Numéro de référence: GRT_TX2022
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'installations de sports d'hiver 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction d'installations de sports d'hiver 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Pyrénées-Atlantiques 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: département des Pyrénées-Atlantiques
Adresse postale: hôtel du Département 64 avenue Jean Biray
Code postal: 64000
Commune postale: Pau
Contact
Adresse Internet: http://le64.fr 🌏
Courrier électronique: missionmarches@le64.fr 📧
URL des documents: https://demat-ampa.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=571148&orgAcronyme=t5y64 🌏
URL pour la participation: https://demat-ampa.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=571148&orgAcronyme=t5y64 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-05 📅
Date limite de soumission: 2021-12-06 📅
Date de publication: 2021-11-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 218-572932
Numéro JO-S: 218
Informations complémentaires

au stade de la phase candidature, le candidat ou l'ensemble des membres du groupement devront présenter uniquement un dossier candidature - les candidatures seront remises par la voie électronique via le profil d'acheteur https://eadministration.lafibre64.fr/ - référence : Grt_Tx2022Les candidatures devront être transmises avant le jour et l'heure inscrits sur la première page du règlement de la consultation. L'Heure limite retenue pour la réception de la candidature correspondra au dernier octet reçu. Les candidatures parvenues après cette date et heure limites seront éliminées sans avoir été lues et le candidat en sera informé. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, le maître d'ouvrage invite les candidats à disposer des formats indiqués dans le RDC. Cette liste vise à faciliter le téléchargement et la lecture des documents. Pour tout autre format qui serait utilisé par le candidat, celui-ci devra transmettre l'adresse d'un site sur lequel le maître d'ouvrage pourra télécharger gratuitement un outil en permettant la lecture. A défaut, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de rejeter la candidature. Les Lots 1, 5, 6 et 17 comprennent une Tranche Optionnelle (To1) relatives aux travaux de la piste bleue de Cotch / Préhistoire (durée : 5 mois)opération financée par des crédits départementaux -délai de paiement de 30 jours - marchés traités à prix global et forfaitaire révisable - avance accordée (option A)

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: néant
Intitulé du lot: piste / Neige de culture : Terrassement de masse, finitions et réseaux neige de culture
Numéro du lot: 1
Brève description:

piste / Neige de culture : Terrassement de masse, finitions et réseaux neige de culture

Durée de l'accord: 9 mois
Intitulé du lot: piste / Neige de culture : Terrassement/Gros-Oeuvre Sdm6 BEZOU
Numéro du lot: 2
Brève description: piste / Neige de culture : Terrassement/Gros oeuvre Sdm6 BEZOU
Intitulé du lot: piste / Neige de culture : Etanchéité Sdm6 BEZOU
Numéro du lot: 3
Brève description: piste / Neige de culture : Etanchéité Sdm6 BEZOU
Intitulé du lot: piste / Neige de culture : Menuiseries extérieures et serrurerie Sdm6 BEZOU
Numéro du lot: 4
Brève description: piste / Neige de culture : Menuiseries extérieures et serrurerie Sdm6 BEZOU
Intitulé du lot: piste / Neige de culture : Fourniture et mise en place d'enneigeurs et intégration supervision
Numéro du lot: 5
Brève description:

piste / Neige de culture : Fourniture et mise en place d'enneigeurs et intégration supervision

Intitulé du lot: piste / Neige de culture : Modification Sdm6 BEZOU et création du pompage Sdm4
Numéro du lot: 6
Brève description: piste / Neige de culture : Modification Sdm6 BEZOU et création du pompage Sdm4
Intitulé du lot: piste / Neige de culture : Démolition
Numéro du lot: 7
Brève description: piste / Neige de culture : Démolition
Intitulé du lot: bâtiments techniques : Gros-Oeuvre
Numéro du lot: 8
Brève description: bâtiments techniques : Gros-Oeuvre
Intitulé du lot: bâtiments techniques : Etanchéité
Numéro du lot: 9
Brève description: bâtiments techniques : Etanchéité
Intitulé du lot: bâtiments techniques : Charpente métallique
Numéro du lot: 10
Brève description: bâtiments techniques : Charpente métallique
Intitulé du lot: bâtiments techniques : Couverture / Bardage / Serrurerie
Numéro du lot: 11
Brève description: bâtiments techniques : Couverture / Bardage / Serrurerie
Intitulé du lot: bâtiments techniques : Menuiserie extérieures / Intérieure
Numéro du lot: 12
Brève description: bâtiments techniques : Menuiserie extérieures / Intérieure
Intitulé du lot: bâtiments techniques : Corps d'état secondaires
Numéro du lot: 13
Brève description:

bâtiments techniques : Corps d'état secondaires (isolation, cloisons doublage, plafond, sols, peinture)

Intitulé du lot: bâtiments techniques : Cfo/Cfa
Numéro du lot: 14
Brève description: bâtiments techniques : Cfo/Cfa
Intitulé du lot: bâtiments techniques : cvcd / Plomberie
Numéro du lot: 15
Brève description: bâtiments techniques : cvcd / Plomberie
Intitulé du lot: remontées mécaniques
Numéro du lot: 16
Brève description: remontées mécaniques
Intitulé du lot: réseaux électriques : Réseaux hta / Fibre optique
Numéro du lot: 17
Brève description: réseaux hta / Fibre optique

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1 /Une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Le seul dépôt de la candidature et de l'offre vaut engagement du candidat à signer ultérieurement l'acte d'engagement du marché qui lui serait attribué dans le délai de validité des offres. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité 2 /Une déclaration sur l'honneur (cf. Modèle ci-joint) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. La remise d'un Dc1 ou d'un DUME vaudra remise d'une déclaration sur l'honneur.Comme la lettre de candidature, la déclaration sur l'honneur n'a pas à être signée par le candidat ou par chacun des membres d'un groupement le cas échéant. Elle sera signée au stade de l'attribution par le seul attributaire (candidat seul ou ensemble des cotraitants en cas de groupement).L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent informer sans délai le Maître de l'ouvrage de tout changement de situation, au cours de la procédure de passation ainsi d'ailleurs qu'au cours de l'exécution du marché, qui les placeraient dans un des cas d'interdiction de soumissionner ayant pour effet de les exclure d'un marché public

Situation économique et financière:

-Aptitude à exercer l'activité professionnelle : inscription sur un registre professionnel; -Capacité économique et financière : a) Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour au maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles; b) L'Attestation d'assurance responsabilité civile professionnellele candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché

Capacité technique et professionnelle:

-Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;-Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;-L'Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché -Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Nombre minimum de candidats: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:

1/ Adéquation des références avec l'opération projetée2/ Capacités techniques et professionnelles, dont :- moyens matériels (outillage, matériels et équipements techniques...) - moyens en personnel 3/ Capacités économiques et financières dont :- chiffre d'affaires dans le domaine d'activité

Heure limite de réception des offres: 12:00
Date d'envoi des invitations: 2021-12-20 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://eadministration.lafibre64.fr 🌏
URL des documents: https://demat-ampa.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=571148&orgAcronyme=t5y64 🌏
Adresse Internet: https://demat-ampa.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=571148&orgAcronyme=t5y64 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Pau
Adresse postale: 50 cours Lyautey
Commune postale: Pau
Code postal: 64000
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://pau.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité Interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux
Adresse postale: 4 Esplanade du Général de Gaulle
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33000
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du Tribunal administratif de Pau
Source: OJS 2021/S 218-572932 (2021-11-05)

Avis d'attribution de marché (2022-05-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 7235577.56 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-05-10 📅
Date de publication: 2022-05-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 093-252817
Se réfère à l'avis: 2021/S 218-572932
Numéro JO-S: 93
Informations complémentaires

le contrat est consultable en application de la loi du 17 juillet 1978 à l'hôtel du Département - dGS-DJCP- mission Marchés publics - 64 avenue Jean Biray 64058 Pau cedex 9 (Horaires : 8h30-12h00 / 14h00-17h00) - tél :0559114347

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-04-14 📅
Nom: sas decremps btp
Adresse postale: 326, rue Pierre Longue
Commune postale: Amancy
Code postal: 74800
Pays: France 🇫🇷
Haute-Savoie 🏙️
Valeur totale du marché: 1 468 727 EUR 💰
Nom: sn casadebaig
Adresse postale: quartier Soupon
Commune postale: Laruns
Code postal: 64440
Pays: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Valeur totale du marché: 411000.35 EUR 💰
Nom: sarl etcharry
Adresse postale: za Les Pyrénées
Commune postale: Agnos
Code postal: 64400
Valeur totale du marché: 46 066 EUR 💰
Nom: techno Alpin France SAS
Adresse postale: 18, chemin des Cuers - le Campus - bâtiment E
Commune postale: Dardilly
Code postal: 69570
Pays: Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 589815.76 EUR 💰
856071.70 EUR 💰
Nom: s3de
Adresse postale: route de Lagos
Commune postale: Mirepeix
Code postal: 64800
Valeur totale du marché: 43 200 EUR 💰
Nom: casadebaig sn
Valeur totale du marché: 130000.09 EUR 💰
Nom: ineo aquitaine
Adresse postale: 18, rue Thomas Edison
Commune postale: Canejean
Code postal: 33610
Pays: Gironde 🏙️
Valeur totale du marché: 17 000 EUR 💰
Nom: therm'Air
Adresse postale: maison Duhalt - bourg
Commune postale: Trois Villes
Code postal: 64470
Valeur totale du marché: 13996.66 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-03-21 📅
Nom: gimar montaz mautino
Adresse postale: 10, rue de Brotterode
Commune postale: Saint-Martin-le-Vinoux
Code postal: 38950
Pays: Isère 🏙️
Nom: fabre fourtine travaux
Adresse postale: rue du Sailhet
Commune postale: Beaucens
Code postal: 65400
Pays: Hautes-Pyrénées 🏙️
Valeur totale du marché: 3 050 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-03-18 📅
Courrier électronique: missionmarches@le64.fr 📧
Valeur totale du marché: 610 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3
1
2
6
Source: OJS 2022/S 093-252817 (2022-05-10)

Avis d'attribution de marché (2022-06-27)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Station de GOURETTE - Restructuration du domaine skiable - Campagne de travaux 2022

Valeur totale du marché: 218911.31 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux de menuiserie 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrence

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Département des Pyrénées-Atlantiques
Adresse postale: 64 avenue Jean Biray
Code postal: 64058
Commune postale: PAU CEDEX 9
Contact
Adresse Internet: http://www.le64.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-06-27 📅
Date de publication: 2022-07-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 125-351820
Numéro JO-S: 125
Informations complémentaires

Le contrat est consultable en application de la loi du 17 juillet 1978 à l’Hôtel du Département – DGS-DJCP– Mission Marchés publics – 64 avenue Jean Biray 64058 Pau cedex 9 (Horaires : 8h30-12h00 / 14h00-17h00) – Tél :0559114347

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot n° 3 : Etanchéité SDM6 Bézou
Brève description:

Station de GOURETTE - Restructuration du domaine skiable - Campagne de travaux 2022 - Lot n° 3 : Etanchéité SDM6 Bézou

Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Lot n° 9 : Etanchéité
Brève description:

Station de GOURETTE - Restructuration du domaine skiable - Campagne de travaux 2022 - Lot n° 9 : Etanchéité

Intitulé du lot: Lot n° 10 : Charpente métallique
Brève description:

Station de GOURETTE - Restructuration du domaine skiable - Campagne de travaux 2022 - Lot n° 10 : Charpente métallique

Intitulé du lot: Lot n° 11 : Couverture / Bardage / Serrurerie
Brève description:

Station de GOURETTE - Restructuration du domaine skiable - Campagne de travaux 2022 - Lot n° 11 : Couverture / Bardage / Serrurerie

Intitulé du lot: Lot n° 12 : Menuiseries extérieures / intérieures
Brève description:

Station de GOURETTE - Restructuration du domaine skiable - Campagne de travaux 2022 - Lot n° 12 : Menuiseries extérieures / intérieures

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-06-02 📅
Nom: Gmt
Adresse postale: Rue du Tumulus
Commune postale: Serres-Castet
Code postal: 64121
Valeur totale du marché: 83063.96 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-06-03 📅
Valeur totale du marché: 20331.35 EUR 💰
Nom: D.l. pyrenees
Adresse postale: ZI St Etienne
Commune postale: Bayonne
Code postal: 64100
Valeur totale du marché: 23 969 EUR 💰
Nom: Dl pyrenees
Adresse postale: ZI Saint-Etienne
Valeur totale du marché: 59 858 EUR 💰
31 689 EUR 💰

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: www.le64.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Pau
Adresse postale: Villa Noulibos -50 cours Lyautey – BP543
Commune postale: Pau
Code postal: 64010
Adresse Internet: https://www.pau.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux
Adresse postale: 4 B, esplanade Charles-de-Gaulle
Commune postale: Bordeaux Cedex
Code postal: 33077
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Pau
Adresse postale: Villa Noulibos 50 cours Lyautey bp 543
Téléphone: +33 559849440 📞
Fax: +33 559024993 📠
Source: OJS 2022/S 125-351820 (2022-06-27)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)

Travaux de construction d'installations sportives (9)

Travaux de construction d'installations sportives polyvalentes (6)