rp - pAL - réhabilitation des grandes cuisines et de leur cour (Relance lots 1, 6 et 7) Paris 8ème

OPPIC

le présent avis de marché relance les lots 1, 6 et 7 de la consultation initiale BOAMP 21-96654-joue2021/s151-39766 déclarés sans suite pour motif d'intérêt général. L'Opération porte sur la réhabilitation des grandes cuisines et d'une cour intérieure d'un hôtel particulier du Xviiième siècle situé à Paris. Opération comprenant un projet technique complexe (réaménagement des cuisines) intégré dans un bâtiment classé au titre des monuments historiques. Le périmètre de l'opération s'étend environ sur 1 400m2. Il comprend le réaménagement de la cuisine actuelle , la déconstruction / construction d'une extension en pierre de taille (h=11m, surface = 50m2), l'installation de 2 ascenseurs. Les travaux seront menés en site sensible et occupé, avec conditions d'accès et de sûreté spécifiques. Le lot 1comporte des tranches optionnelles. Les autres lots de l'opération, passés via une autre consultation sont rappelés dans le DCE. Opération à caractère confidentiel (voir art.1 Rc).

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-11-15. L'appel d'offres a été publié le 2021-10-13.

Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ?

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics
Date Document
2021-10-13 Avis de marché
2022-06-08 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2021-10-13)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: oppic
Adresse postale: 30 rue du Château des Rentiers
Commune postale: Paris
Code postal: 75013
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: contact@oppic.fr 📧
Région: Paris 🏙️
URL: http://www.oppic.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Communication
L'accès aux documents d'appel d'offres est restreint
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“rp - pAL - réhabilitation des grandes cuisines et de leur cour (Relance lots 1, 6 et 7) Paris 8ème”
Produits/services: Travaux de construction 📦
Brève description:
“le présent avis de marché relance les lots 1, 6 et 7 de la consultation initiale BOAMP 21-96654-joue2021/s151-39766 déclarés sans suite pour motif d'intérêt...”    Afficher plus
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots

1️⃣
Champ d'application du marché
Titre: installations de chantier - démolition - curage - dépollution (Amiante / Plomb)
Titre
Numéro d'identification du lot: 01
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'échafaudages 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage 📦
Lieu d'exécution: France 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: paris (8ème)
Description du marché:
“- Tranche ferme : Installations de chantier : mise en place des installations de chantier comprenant :Base vie : Bungalows autonomes, aire de chantier,...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 5
Nombre maximum: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“le nombre envisagé de 5 candidats maximum a été retenu en considération de la lourdeur qu'impliquerait une procédure comportant un nombre de candidats plus...”    Afficher plus
Informations sur les options
Options
Description des options:
“le marché est décomposé en tranches optionnelles. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Pas de variante imposée. Le pouvoir adjudicateur se réserve...”    Afficher plus

2️⃣
Champ d'application du marché
Titre: plâtrerie - carrelage - peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 06
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie 📦
Produits/services supplémentaires: Carrelages 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture 📦
Description du marché:
“protections et moyens d'accès. Plâtrerie environ 900m² / Ouvrages en plaques de plâtre coupe-feu ou non (doublages, cloisons, gaines, plafonds, habillages,...”    Afficher plus
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“le nombre envisagé de 5 candidats maximum a été retenu en considération de la lourdeur qu'impliquerait une procédure comportant un nombre de candidats plus...”    Afficher plus
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées
Informations sur les options
Description des options:
“pas de tranche. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Pas de variante imposée. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché...”    Afficher plus

3️⃣
Champ d'application du marché
Titre: elévateurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 07
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Description du marché:
“la mise en place d'un ascenseur, sans local de machine, d'une charge de 1000 kg, sur 4 niveaux avec double accès dans une gaine neuve prévue à cet effet. Le...”    Afficher plus
Informations sur les options
Description des options:
“pas de tranche. Pas de variante imposée. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché...”    Afficher plus

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Formulaire Dc1, Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante :...”    Afficher plus
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”    Afficher plus
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant les effectifs propres du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années dont le...”    Afficher plus

Procédure
Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-11-15 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 18

Informations complémentaires
Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires

“a/ Rappel du caractère confidentiel de la consultation. Accès au DCE Offre soumis aux conditions de l'article 3 du Règlement de consultation. B/ Les...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: http://paris.tribunal-administratif.fr/
Commune postale: Paris Cedex 4
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“* Référé précontractuel : avant la conclusion du marché (articles L551-1 à -12 et R551-1 à -6 du code de justice administrative) ; * Référé contractuel : à...”    Afficher plus
Source: OJS 2021/S 202-526540 (2021-10-13)
Avis d'attribution de marché (2022-06-08)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“lot 01 - installation de chantier, démolition, curage, dépollution (amiante-plomb) lot 07 - élévateurs”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 2 532 900 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots
Description
Lieu d'exécution: Paris 🏙️
Description du marché:
“lot 1 - installation de chantier, démolition, curage, dépollution (amiante, plomb)”
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Description
Description du marché: plâtrerie, carrelage, peinture
Description du marché: lot 07 - élévateurs

Procédure
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 202-526540

Attribution du marché

1️⃣
Numéro de contrat: 2204099
Numéro d'identification du lot: 07
Titre: élévateurs
Date de conclusion du contrat: 2022-04-27 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: otis
Adresse postale: tour Défense Plaza - 23 rue Delarivière Lefoullon
Commune postale: Puteaux
Code postal: 92800
Pays: France 🇫🇷
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 178 000 💰

2️⃣
Numéro de contrat: 2204097
Numéro d'identification du lot: 01
Titre: installation de chantier, démolition, curage, dépollution (amiante, plomb)
Date de conclusion du contrat: 2022-04-25 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: lefevre sas
Adresse postale: 183, boulevard Jean Mermoz
Commune postale: Chevilly Larue
Code postal: 94550
Région: Val-de-Marne 🏙️
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2 354 900 💰

3️⃣
Numéro de contrat: 2204115
Numéro d'identification du lot: 06
Titre: plâtrerie, carrelage, peinture
Date de conclusion du contrat: 2022-06-07 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: eri
Commune postale: Fontenay-sous-Bois
Code postal: 94120
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 391190.75 💰
Source: OJS 2022/S 112-314319 (2022-06-08)