rp - pAL - réhabilitation des grandes cuisines et de leur cour Paris 8ème

OPPIC

l'Opération porte sur la réhabilitation des grandes cuisines et d'une cour intérieure d'un hôtel particulier du Xviiième siècle situé à Paris. Il s'agit d'une opération comprenant un projet technique complexe (réaménagement des cuisines) intégré dans un bâtiment classé au titre des monuments historiques.
Le périmètre de l'opération s'étend sur environ 1 400m². Il comprend le réaménagement de la cuisine actuelle, la réfection des réseaux, la restauration des façades, la déconstruction/construction d'une extension en pierre de taille (h=11m, surface = 50m²), la réalisation de 2 passages couverts, l'installation de 2 ascenseurs, des travaux ponctuels de couverture et d'étanchéité.
Les travaux seront menés en site sensible et occupé, avec des conditions d'accès et de sureté spécifiques.
Le marché comporte des tranches conditionnelles pour les lots 1, 2, 5 et 9.l'attention des candidats est attirée sur le caractère confidentiel de cette opération (voir article 1 du Rc)

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-09-15. L'appel d'offres a été publié le 2021-08-02.

Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ?

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics
Date Document
2021-08-02 Avis de marché
2021-09-06 Informations complémentaires
2022-06-14 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2021-08-02)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: oppic
Adresse postale: 30 rue du Château des Rentiers
Commune postale: Paris
Code postal: 75013
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: contact@oppic.fr 📧
Région: France 🏙️
URL: http://www.oppic.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
Communication
L'accès aux documents d'appel d'offres est restreint
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏

Objet
Champ d'application du marché
Titre: rp - pAL - réhabilitation des grandes cuisines et de leur cour Paris 8ème
Produits/services: Travaux de maçonnerie 📦
Brève description:
“l'Opération porte sur la réhabilitation des grandes cuisines et d'une cour intérieure d'un hôtel particulier du Xviiième siècle situé à Paris. Il s'agit...”    Afficher plus
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots

1️⃣
Champ d'application du marché
Titre: installations de chantier - démolition - curage - dépollution (Amiante / Plomb)
Titre
Numéro d'identification du lot: 01
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'échafaudages 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage 📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: paris 8ème
Description du marché:
“tranche ferme : Installations de chantier comprenant échafaudages, base vie, 2 monte-matériaux, 1.5 tonnes et treuils. Mise en oeuvre d'une plateforme de...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 5
Nombre maximum: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“le nombre envisagé de 5 candidats maximum a été retenu en considération de la lourdeur qu'impliquerait une procédure comportant un nombre de candidats plus...”    Afficher plus
Informations sur les options
Options
Description des options:
“le marché est décomposé en tranches. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Pas de variante imposée. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité...”    Afficher plus

2️⃣
Champ d'application du marché
Titre:
“maçonnerie - pierre de taille - gros oeuvre - déconstruction maçonnerie - cVC - plomberie sanitaire + Synthèse - electricité (cfo, cfa, ssi) + Synthèse”
Titre
Numéro d'identification du lot: 02
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie 📦
Produits/services supplémentaires: Électricité 📦
Description du marché:
“tranche Ferme Échafaudages et protection. Travaux sur maçonneries de pierre de taille - ouvrages neufs pour élévations extension créée - ouvrages de...”    Afficher plus
Informations sur les options
Description des options:
“le marché est décomposé en tranches. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Une variante imposée est prévue pour ce lot : variante imposée 1 : Dépose...”    Afficher plus

3️⃣
Champ d'application du marché
Titre: charpente - couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 03
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente 📦
Description du marché:
“charpente - échafaudages et protections en complément de ceux mis en place par le lot 02 - panneaux CLT pour planchers, refends et plafonds de l'extension à...”    Afficher plus
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“le nombre envisagé de 5 candidats maximum a été retenu en considération de la lourdeur qu'impliquerait une procédure comportant un nombre de candidats plus...”    Afficher plus
Description
Informations complémentaires:
“pas de tranche. Pas de variante imposée. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché...”    Afficher plus

4️⃣
Champ d'application du marché
Titre: métallerie - verrière
Titre
Numéro d'identification du lot: 04
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques de bâtiment 📦
Description du marché: création de deux verrières sur ossatures métalliques pour circulation dans cour
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Le nombre envisagé de 5 candidats maximum a été retenu en considération de la lourdeur qu'impliquerait une procédure comportant un nombre de candidats plus...”    Afficher plus
Description
Informations complémentaires:
“pas de tranche. Pas de variante imposée. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché...”    Afficher plus

5️⃣
Champ d'application du marché
Titre: menuiserie
Titre
Numéro d'identification du lot: 05
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie 📦
Description du marché:
“tranche Ferme - Remplacement ou remise en état des menuiseries extérieures de la cuisine - ensemble des menuiseries neuves intérieures (portes, meubles sous...”    Afficher plus
Informations sur les options
Description des options:
“le lot est découpé en tranches. Pas de variante imposée. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de...”    Afficher plus

6️⃣
Champ d'application du marché
Titre: plâtrerie - carrelage - peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 06
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie 📦
Produits/services supplémentaires: Carrelages 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement 📦
Description du marché:
“plâtrerie - Ouvrages en plaques de plâtre coupe-feu ou non (doublages, cloisons, gaines, plafonds, habillages, faux-plafond courbe) - carrelage - carrelage...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“pas de tranche. Pas de variante imposée. Variantes libres non autorisées. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans...”    Afficher plus

7️⃣
Champ d'application du marché
Titre: élévateurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 07
Description
Produits/services supplémentaires: Ascenseurs, skips, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants 📦
Lieu d'exécution: France 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: paris - 8ème
Description du marché:
“mise en place d'un ascenseur, sans local de machine, d'une charge de 1000 kg, sur 4 niveaux avec double accès dans une gaine neuve prévue à cet...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“pas de tranche. Pas de variante imposée. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché...”    Afficher plus

8️⃣
Champ d'application du marché
Titre: inox - froid et dépose des équipements de cuisine
Titre
Numéro d'identification du lot: 09
Description
Produits/services supplémentaires: Équipement de cuisine 📦
Description du marché:
“tranche Ferme La fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de tous les ouvrages et les éléments nécessaires à la réalisation des matériels...”    Afficher plus
Informations sur les options
Description des options:
“le marché est découpé en tranches. Pas de variante imposée. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité...”    Afficher plus

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Formulaire Dc1, Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante...”    Afficher plus
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”    Afficher plus
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des...”    Afficher plus

Procédure
Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-09-15 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 18

Informations complémentaires
Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires

“a / Rappel du caractère confidentielle de la consultation. Accès au DCE Offre soumis aux conditions de l'article 3 du règlement de la consultation. b /...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: http://paris.tribunal-administratif.fr/
Commune postale: Paris Cedex 4
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“* Référé précontractuel : avant la conclusion du marché (articles L551-1 à -12 et R551-1 à -6 du code de justice administrative) ; * Référé contractuel : à...”    Afficher plus
Source: OJS 2021/S 151-398766 (2021-08-02)
Informations complémentaires (2021-09-06)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“l'Opération porte sur la réhabilitation des grandes cuisines et d'une cour intérieure d'un hôtel particulier du Xviiième siècle situé à Paris. Il s'agit...”    Afficher plus

Informations complémentaires
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 151-398766

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: Iii
Emplacement du texte à modifier: III.1.1
Ancienne valeur
Texte:
“(seule la phrase ci-après du point Iii.1.1 de l'avis initial est modifiée, les autres informations de ce bloc ne sont pas modifiées) Le cas échéant, les...”    Afficher plus
Nouvelle valeur
Texte:
“le cas échéant, les candidats peuvent soumissionner sous forme de groupement d'entreprises solidaire ou conjoint, en application des articles R.2142-19 à...”    Afficher plus
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: Iv
Emplacement du texte à modifier: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2021-09-15 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-09-22 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2021/S 176-455894 (2021-09-06)
Avis d'attribution de marché (2022-06-14)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“l'Opération porte sur la réhabilitation des grandes cuisines et d'une cour intérieure d'un hôtel particulier du Xviiième siècle situé à Paris. Il s'agit...”    Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 41 088 982 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots
Description
Lieu d'exécution: Paris 🏙️
Description du marché:
“tranche ferme Échafaudages et protection. Travaux sur maçonneries de pierre de taille - ouvrages neufs pour élévations extension créée - ouvrages de...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Informations sur les options
Description des options:
“le marché est décomposé en tranches. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Une variante imposée est prévue pour ce lot : variante imposée 1 : Dépose...”    Afficher plus
Description
Description du marché:
“charpente - échafaudages et protections en complément de ceux mis en place par le lot 02 - panneaux CLT pour planchers, refends et plafonds de l'extension à...”    Afficher plus
Description du marché:
“pas de tranche. Pas de variante imposée. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché...”    Afficher plus
Description du marché:
“tranche ferme - remplacement ou remise en état des menuiseries extérieures de la cuisine - ensemble des menuiseries neuves intérieures (portes, meubles sous...”    Afficher plus
Description du marché:
“Plâtrerie - ouvrages en plaques de plâtre coupe-feu ou non (doublages, cloisons, gaines, plafonds, habillages, faux-plafond courbe) - carrelage - carrelage...”    Afficher plus
Description du marché:
“tranche ferme La fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de tous les ouvrages et les éléments nécessaires à la réalisation des matériels...”    Afficher plus
Informations sur les options
Description des options:
“le marché est découpé en tranches. Pas de variante imposée. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité...”    Afficher plus
Description
Description du marché:
“Tranche ferme : Installations de chantier comprenant échafaudages, base vie, 2 monte-matériaux, 1.5 tonnes et treuils. Mise en oeuvre d'une plateforme de...”    Afficher plus
Informations sur les options
Description des options:
“le marché est décomposé en tranches. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Pas de variante imposée. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité...”    Afficher plus
Description
Description du marché:
“ise en place d'un ascenseur, sans local de machine, d'une charge de 1000 kg, sur 4 niveaux avec double accès dans une gaine neuve prévue à cet effet....”    Afficher plus
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique

Procédure
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 151-398766

Attribution du marché

1️⃣
Numéro de contrat: 2204112
Numéro d'identification du lot: 02
Titre:
“maçonnerie - pierre de taille - gros oeuvre - déconstruction maçonnerie - cVC - plomberie sanitaire + Synthèse - electricité (cfo, cfa, ssi) + Synthèse”
Date de conclusion du contrat: 2022-05-16 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: ccr
Commune postale: Champagne-sur-Oise
Code postal: 95660
Pays: France 🇫🇷
Région: Paris 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 39982546.54 💰

2️⃣
Numéro de contrat: 2204104
Numéro d'identification du lot: 03
Titre: charpente - couverture
Date de conclusion du contrat: 2022-05-30 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: coanus
Commune postale: Igney
Code postal: 88150
Région: Grand Est 🏙️
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 326399.22 💰

3️⃣
Numéro de contrat: 2204095
Numéro d'identification du lot: 05
Titre: menuiserie
Date de conclusion du contrat: 2022-04-11 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: meri
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93107
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 248226.91 💰

4️⃣
Numéro de contrat: 2204108
Numéro d'identification du lot: 09
Titre: Inox - froid et dépose des équipements de cuisine
Date de conclusion du contrat: 2022-05-25 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: mrg
Commune postale: Paris
Code postal: 75012
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 531 810 💰

5️⃣
Numéro d'identification du lot: 06
Titre: plâtrerie - carrelage - peinture
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées

6️⃣
Numéro d'identification du lot: 07
Titre: élévateurs

7️⃣
Numéro d'identification du lot: 04
Titre: métallerie - verrière

8️⃣
Numéro d'identification du lot: 01
Titre: installations de chantier - démolition - curage - dépollution (Amiante / Plomb)
Source: OJS 2022/S 116-323758 (2022-06-14)