Restructuration et extension du groupe scolaire Lucie Aubrac à Nantes: lots 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20
Commune de Nantes
La présente consultation porte sur des travaux de restructuration et extension du groupe scolaire Lucie Aubrac à Nantes. Pour les lots 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 20, le contrat comprendra une condition d'exécution relative à l'insertion professionnelle de publics en difficulté. Pour le lot nº 1, cette prestation fait l'objet d'un critère de jugement. Il s'agira de conclure un marché ordinaire alloti.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2021-05-11. L'appel d'offres a été publié le 2021-03-26.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Mise en place de plafonds suspendus
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Travaux de cloisonnement
- • Revêtement de sols et de murs › Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
- • Travaux de bétonnage › Travaux de mise en œuvre de béton armé › Travaux de gros œuvre en béton
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de bardage
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture › Travaux de couverture métallique
- • Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux d'aménagement paysager
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
- • Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration › Équipement de cuisine
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2021-03-26 | Avis de marché |
Avis de marché (2021-03-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre en béton
Numéro de référence: 2021-1950
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre en béton 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre en béton 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux de couverture métallique 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Équipement de cuisine 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loire-Atlantique 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Nantes
Adresse postale: 24 rue de l'Hôtel de Ville
Commune postale: Nantes Cedex 1
Contact
Adresse Internet: https://metropole.nantes.fr 🌏
Courrier électronique: laure.talguen@nantesmetropole.fr 📧
URL des documents: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-03-26 📅
Date limite de soumission: 2021-05-11 📅
Date de publication: 2021-03-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 063-158740
Numéro JO-S: 63
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros-œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros-œuvre.
Durée de l'accord: 24 mois
Intitulé du lot: ITE — bardage bois et enduit RPE
Numéro du lot: 3
Brève description: ITE — bardage bois et enduit RPE.
Intitulé du lot: Couverture zinc
Numéro du lot: 4
Brève description: Couverture zinc.
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 5
Brève description: Étanchéité.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois — mobiliers
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries intérieures bois — mobiliers.
Intitulé du lot: Cloisons sèches
Numéro du lot: 9
Brève description: Cloisons sèches.
Intitulé du lot: Faux plafonds
Numéro du lot: 10
Brève description: Faux plafonds.
Intitulé du lot: Chape — carrelage — faïence
Numéro du lot: 11
Brève description: Chape — carrelage — faïence.
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 12
Brève description: Sols souples.
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 13
Brève description: Peinture.
Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 14
Brève description: Ascenseurs.
Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — plomberie
Numéro du lot: 15
Brève description: Chauffage — ventilation — plomberie.
Intitulé du lot: Électricité et photovoltaïque
Numéro du lot: 16
Brève description: Électricité et photovoltaïque.
Intitulé du lot: Équipements de cuisine
Numéro du lot: 17
Brève description: Équipements de cuisine.
Intitulé du lot: Espaces verts — pavage — mobilier
Numéro du lot: 20
Brève description: Espaces verts — pavage — mobilier.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-05-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette — BP 24111
Commune postale: Nantes Cedex 01
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta.nantes@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 063-158740 (2021-03-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre en béton
Numéro de référence: 2021-1950
Brève description:
La présente consultation porte sur des travaux de restructuration et extension du groupe scolaire Lucie Aubrac à Nantes. Pour les lots 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 20, le contrat comprendra une condition d'exécution relative à l'insertion professionnelle de publics en difficulté. Pour le lot nº 1, cette prestation fait l'objet d'un critère de jugement. Il s'agira de conclure un marché ordinaire alloti.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre en béton 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre en béton 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux de couverture métallique 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Équipement de cuisine 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loire-Atlantique 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Nantes
Adresse postale: 24 rue de l'Hôtel de Ville
Commune postale: Nantes Cedex 1
Contact
Adresse Internet: https://metropole.nantes.fr 🌏
Courrier électronique: laure.talguen@nantesmetropole.fr 📧
URL des documents: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-03-26 📅
Date limite de soumission: 2021-05-11 📅
Date de publication: 2021-03-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 063-158740
Numéro JO-S: 63
Informations complémentaires
Dans le cadre de cette consultation, et bien que cela ne soit en rien une obligation, il est vivement recommandé aux candidats de procéder à une visite des lieux d'exécution des prestations/travaux. Les visites sont prévues le mercredi 7.4.2021 (14h00), ainsi que le mercredi 21.4.2021 à partir de14h00. Au préalable, les candidats confirmeront leur présence auprès de M. Olivier Irigoin, tél. +33 240415346 courriel: olivier.irigoin@nantesmetropole.f
Le délai d'exécution du marché, tous lots confondus et période de préparation comprise, est de 24 mois.
À titre indicatif, il est prévu que les travaux débutent le 16.8.2021.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros-œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros-œuvre.
Durée de l'accord: 24 mois
Intitulé du lot: ITE — bardage bois et enduit RPE
Numéro du lot: 3
Brève description: ITE — bardage bois et enduit RPE.
Intitulé du lot: Couverture zinc
Numéro du lot: 4
Brève description: Couverture zinc.
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 5
Brève description: Étanchéité.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois — mobiliers
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries intérieures bois — mobiliers.
Intitulé du lot: Cloisons sèches
Numéro du lot: 9
Brève description: Cloisons sèches.
Intitulé du lot: Faux plafonds
Numéro du lot: 10
Brève description: Faux plafonds.
Intitulé du lot: Chape — carrelage — faïence
Numéro du lot: 11
Brève description: Chape — carrelage — faïence.
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 12
Brève description: Sols souples.
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 13
Brève description: Peinture.
Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 14
Brève description: Ascenseurs.
Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — plomberie
Numéro du lot: 15
Brève description: Chauffage — ventilation — plomberie.
Intitulé du lot: Électricité et photovoltaïque
Numéro du lot: 16
Brève description: Électricité et photovoltaïque.
Intitulé du lot: Équipements de cuisine
Numéro du lot: 17
Brève description: Équipements de cuisine.
Intitulé du lot: Espaces verts — pavage — mobilier
Numéro du lot: 20
Brève description: Espaces verts — pavage — mobilier.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont: aptitude à exercer l'activité professionnelle, capacité économique et financière, capacités techniques et professionnelles.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-05-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Dans le cadre de cette consultation, et bien que cela ne soit en rien une obligation, il est vivement recommandé aux candidats de procéder à une visite des lieux d'exécution des prestations/travaux. Les visites sont prévues le mercredi 7.4.2021 (14h00), ainsi que le mercredi 21.4.2021 à partir de14h00. Au préalable, les candidats confirmeront leur présence auprès de M. Olivier Irigoin, tél. +33 240415346 courriel: olivier.irigoin@nantesmetropole.f
Afficher plus
Le délai d'exécution du marché, tous lots confondus et période de préparation comprise, est de 24 mois.
À titre indicatif, il est prévu que les travaux débutent le 16.8.2021.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette — BP 24111
Commune postale: Nantes Cedex 01
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta.nantes@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 063-158740 (2021-03-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)