Requalification des écoles Marie Curie, Paul Fort et des espaces associatifs du Bourg et de leurs abords — relance 2 du lot 4

Ville d'Ifs

La présente consultation fait suite à des procédures pour lesquelles les lots nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ont été attribués. Elle ne concerne donc que le lot nº 4. L'exécution des prestations s'effectuera à Ifs:
— pour la partie «Marie Curie» — 2 rue de la République — 14123 Ifs,
— pour la partie «Paul Fort» — impasse Paul Fort — 14123 Ifs.
Il est rappelé que l'opération se fait en milieu occupé (écoles maternelle et primaire). Il est également rappelé qu'un phasage spécifique de l'opération est prévu.
Nature et étendue: le projet général concerne:
— la démolition de bâtiments existants;
— la restructuration de l'école Paul Fort;
— la restructuration de l'école Marie Curie;
— la création d'un bâtiment sur le site de Marie Curie regroupant un nouvel espace de restauration, six salles de classes et deux salles d'activités.
Les travaux du lot 4 s'intégreront dans ces travaux généraux.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-06-21. L'appel d'offres a été publié le 2021-05-18.

Qui ?

• Ville d'Ifs

Qu'est-ce que c'est ?

• Matériaux de surfaçage routier › Enduit superficiel
• Travaux de maçonnerie et de briquetage › Travaux de briquetage › Maçonnerie de parement
• Travaux de maçonnerie et de briquetage › Travaux de briquetage › Travaux de maçonnerie
• Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de façade

Où ?

• Basse-Normandie › Calvados

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-05-18	Avis de marché

Avis de marché (2021-05-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de façade
Numéro de référence: T 2019/021
Brève description:

La présente consultation fait suite à des procédures pour lesquelles les lots nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ont été attribués. Elle ne concerne donc que le lot nº 4. L'exécution des prestations s'effectuera à Ifs: — pour la partie «Marie Curie» — 2 rue de la République — 14123 Ifs, — pour la partie «Paul Fort» — impasse Paul Fort — 14123 Ifs. Il est rappelé que l'opération se fait en milieu occupé (écoles maternelle et primaire). Il est également rappelé qu'un phasage spécifique de l'opération est prévu. Nature et étendue: le projet général concerne: — la démolition de bâtiments existants; — la restructuration de l'école Paul Fort; — la restructuration de l'école Marie Curie; — la création d'un bâtiment sur le site de Marie Curie regroupant un nouvel espace de restauration, six salles de classes et deux salles d'activités. Les travaux du lot 4 s'intégreront dans ces travaux généraux.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de façade 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de façade 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Calvados 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Ifs
Adresse postale: esplanade François Mitterrand
Code postal: 14123
Commune postale: Ifs
Contact
Adresse Internet: https://demat.centraledesmarches.com 🌏
Courrier électronique: assistante.pcvue@ville-ifs.fr 📧
Téléphone: +33 231352727 📞
Fax: +33 231783009 📠
URL des documents: https://demat.centraledesmarches.com/7058733 🌏
URL pour la participation: https://demat.centraledesmarches.com/7058733 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-18 📅
Date limite de soumission: 2021-06-21 📅
Date de publication: 2021-05-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 098-252602
Numéro JO-S: 98
Informations complémentaires

Le délai d'exécution est fixé à 48 mois, pour l'ensemble des lots, à compter de la réception par le titulaire de la notification/ordre de service prescrivant le commencement des travaux, période de préparation incluse de deux mois. Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution précisant les dates d'intervention relatives à chaque lot. La valeur technique est décomposée en sous-critères: 2.1) moyens techniques affectés au chantier (20 %): — équipements (10 %), — qualité des matériaux au regard de la fourniture des fiches techniques des matériaux, etc. (10 %), 2.2) moyens humains affectés au chantier (10 %): — organisation et qualification (5 %), — effectif et liste des personnes qui seront affectées au chantier avec description de leurs compétences (5 %), 2.3) moyens, propreté, sécurité et limitation des nuisances (10 %): — propreté et sécurité du chantier (5 %), — limitation des nuisances aux riverains et à l'environnement (5 %).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— pour la partie «Marie Curie» — 2 rue de la République — 14123 Ifs,

— pour la partie «Paul Fort» — impasse Paul Fort — 14123 Ifs.

Il est rappelé que l'opération se fait en milieu occupé (écoles maternelle et primaire). Il est également rappelé qu'un phasage spécifique de l'opération est prévu.

Nature et étendue: le projet général concerne:

— la démolition de bâtiments existants;

— la restructuration de l'école Paul Fort;

— la restructuration de l'école Marie Curie;

— la création d'un bâtiment sur le site de Marie Curie regroupant un nouvel espace de restauration, six salles de classes et deux salles d'activités.

Les travaux du lot 4 s'intégreront dans ces travaux généraux.

Enduit — façade brique.

Durée de l'accord: 48 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 2 rue de la République — 14123 Ifs.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— une lettre de candidature (DC1) comprenant une déclaration sur l'honneur, dûment datée par le candidat, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et R. 2143-3 à R. 2143-14 du code de la commande publique;

— si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

— une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

— le cas échéant, les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte;

— certificats de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants. La preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate, ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-06-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21140341500014
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://demat.centraledesmarches.com 🌏
URL des documents: https://demat.centraledesmarches.com/7058733 🌏
Courrier électronique: rag@ville-ifs.fr 📧

Référence
Informations complémentaires

2.1) moyens techniques affectés au chantier (20 %):

— équipements (10 %),

— qualité des matériaux au regard de la fourniture des fiches techniques des matériaux, etc. (10 %),

2.2) moyens humains affectés au chantier (10 %):

— organisation et qualification (5 %),

— effectif et liste des personnes qui seront affectées au chantier avec description de leurs compétences (5 %),

2.3) moyens, propreté, sécurité et limitation des nuisances (10 %):

— propreté et sécurité du chantier (5 %),

— limitation des nuisances aux riverains et à l'environnement (5 %).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Caen
Adresse postale: 3 rue Arthur Le Duc
Commune postale: Caen
Code postal: 14000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 3 rue Arthur Le Duc — BP 25086
Commune postale: Caen Cedex 4
Code postal: 14050
Téléphone: +33 231707272 📞
Courrier électronique: greffe.ta-caen@juradm.fr 📧
Source: OJS 2021/S 098-252602 (2021-05-18)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de peinture et de vitrerie (>20)

Travaux d'application de revêtements de protection (>20)
Travaux de façade (>20)
Travaux de vitrerie (9)